Проект договора на поставку канцелярских товаров

Инструкция: составляем договор поставки

Договор поставки — это документ, фиксирующий соглашение сторон о покупке и доставке товаров. Его составляют по нормам ГК РФ.

Соглашение по ГК РФ

Официальный договор поставки по ГК РФ — это контракт между продавцом, который ведет предпринимательскую деятельность, и покупателем, который закупает продукцию не для личных целей (ст. 506 ГК РФ).

Такое соглашение оформляется в виде письменной сделки с четкой регламентацией условий (гл. 9, 11 ГК РФ). Продавец обязуется поставить товары надлежащего ассортимента и качества, а заказчик — оплатить их. В контракте оговариваются сроки, цена, порядок и адрес приемки. Основные положения о заключении такого соглашения перечислены в ст. 432 ГК РФ.

Типовая форма

Вот типовая форма договора поставки — пустой шаблон:

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

г.______________ «___»____________20__ г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава предприятия с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать продукцию (___наименование продукции___) (далее «Товар») и относящееся к ней документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.

1.2. Количество, ассортимент, цена и срок оплаты согласовываются сторонами в счетах, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Вне зависимости от объема закупки «Покупатель» получает скидку на Товар в размере 10% от общей суммы счета.

2. Сроки и порядок поставки

2.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется Покупателю партиями согласно счетам, согласованным сторонами.

2.2. Поставка товара производится Поставщиком по заявке Покупателя по указанному Покупателем адресу до конца месяца, в котором произведена оплата счета Покупателем, в количестве и ассортименте, указанном в счете.

2.3. Датой поставки товара считается дата передачи Товара Покупателю (дата составления накладной).

2.4. Приемка товара от Поставщика оформляется подписанием счета-фактуры и товарно-транспортной накладной на переданный Товар, в которой отражают результат его приемки по количеству, с указанием даты приемки товара представителем Покупателя. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров.

3. Качество, комплектность, упаковка и гарантия на товар.

3.1. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке.

3.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

3.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить или принять забракованный товар в сроки, согласованные с Покупателем на основании отбраковочной накладной.

3.4. Срок гарантии на Товар составляет 6 месяцев с даты поставки, если другие сроки не указаны в Гарантийных обязательствах Поставщика, передаваемых Покупателю вместе с Товаром (в виде Гарантийных талонов, записей в накладных и т. п.)

4. Цена товара и порядок расчетов

4.1. Цены поставляемого товара, включая НДС, стоимость упаковки, маркировки, согласовываются сторонами в счетах, выставляемых Поставщиком. Цены на одни и те же товары в разных партиях товаров могут отличаться, что устанавливается соответствующим счетом.

4.2. Оплата Товара (партии товаров) производится Покупателем денежными средствами в российских рублях, путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Поставщика не позднее срока, указанного в счете на поставляемый Товар (партию товаров).

4.3. В документах, подтверждающих оплату, в обязательном порядке указываются дата, номер счета.

4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.5. В случае если Покупатель осуществил выборку Товара на сумму, меньше той, которую он заранее перечислил на расчетный счет Поставщика, оставшаяся сумма может быть использована Покупателем при покупке следующей партии Товара.

В случае если Покупатель осуществил выборку Товара на денежную сумму, превышающую перечисленную им на расчетный счет Поставщика, то денежная сумма за неоплаченный Товар вносится покупателем на расчетный счет Поставщика не позднее чем 10 дней с момента поставки (передачи) данного Товара (партии товаров) Покупателю.

4.6. По соглашению сторон возможна поставка Товара (партии товаров) с отсрочкой платежа. При отсрочке платежа денежная сумма за неоплаченный Товар (партию товаров), принятый Покупателем от Поставщика, вносится Покупателем на расчетный счет поставщика не позднее чем через 10 дней с момента поставки (передачи) данного товара (партии товаров) Покупателю.

4.7. В случае неоплаты стоимости Товара (партии товаров) в сумме и сроки, указываемые в счете на поставляемый Товар (партию товаров), заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении Товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.

4.8. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п. 2.2 договора, Покупатель вправе приостановить выплату платежей пропорционально количеству дней, на которые задерживается поставка Поставщиком. При этом нарушение срока поставки Поставщиком не является основанием для отказа от договора и предъявления требований о возмещении убытков Покупателем.

5. Права и обязанности поставщика

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить товар в количестве, ассортименте и сроки, установленные настоящим Договором.

5.1.2. Одновременно с поставкой каждой партии Товара передать Покупателю все относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. д.)

5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента его передачи Покупателю или перевозчику.

5.1.4. Поставить товар свободным от прав третьих лиц.

5.1.5. Обеспечить упаковку Товара в тару, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Товара.

6. Права и обязанности покупателя

6.1. Покупатель обязан:

6.1.1. Принять и оплатить на условиях настоящего Договора поставленный Товар.

Читайте также:
ИП выставление счета по договору

6.2. Покупатель вправе:

6.2.1. В случае если Поставщик, получивший платеж за Товар, не исполняет обязанность по передаче Товара в установленный срок, потребовать от Поставщика передачи оплаченного Товара или возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки погашения образовавшейся в порядке, предусмотренном п. 4.5 и 4.6 настоящего Договора, задолженности. Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от просроченной сумы за каждый день просрочки.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем переговоров, то спор может быть разрешен в судебном порядке.

Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является обязательным для Сторон. Претензия направляется в письменном форме и подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.

Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня получения. Ответ на претензию подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.

9.1. В случае возникновения обязательств непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений, распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающие указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по Договору, и иных обстоятельств, независящих от волеизъявления сторон, стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение разумно короткого срока с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой стороны известие о случившемся.

В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более трех месяцев или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

10. Срок действия договора

10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается в один год. Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Если за один месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

11. Изменение и расторжение договора

11.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможны по соглашению сторон.

Соглашение об изменении условий настоящего Договора и о его расторжении составляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

11.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

Сторона, прекращающая договорные отношения в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до момента расторжения договора. При этом стороны обязаны выполнить все ранее принятые на себя по настоящему Договору обязательства.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

12. Прочие условия

12.1. При изменении юридического адреса или платёжных реквизитов каждая из сторон Договора обязана информировать другую сторону письменно, не позднее, чем в 2-хдневный срок со дня возникновения этих изменений.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

Как составить

Контракт — это письменное соглашение участников сделки. Поставщик и заказчик утверждают существенные и несущественные условия, утверждают цену, сроки и порядок приемки.

Вот инструкция, как правильно составить договор поставки товара между продавцом и покупателем:

  1. Предварительно согласовать все условия.
  2. Составить письменное соглашение.
  3. Прописать преамбулу — вводную часть. В ней указать поставщика, заказчика, их должностных лиц и основания, по которым они принимают решение (устав, приказ, доверенность).
  4. Перечислить права, обязанности и требования сторон друг к другу. Обязательно оговорить предмет соглашения, сроки реализации, порядок сдачи-приемки и оплаты, ответственность сторон, прекращение действия соглашения и досудебное урегулирование спорных вопросов.
  5. Привести реквизиты участников, поставить подписи и печати.

Стороны

Поставщик и заказчик — это две стороны договора поставки: их полное и сокращенное наименование, Ф.И.О. представителей и основания для их действия пишут в преамбуле.

Существенные условия

Это условия, без утверждения которых контракт нельзя заключить. Существенные условия поставки в договоре поставки — это предмет соглашения, сроки доставки товара и требования участников, по которым необходимо достичь согласия (ст. 432 ГК РФ).

Что необходимо прописать:

  1. Предмет. Это название товара и его количество (п. 3 ст. 455 ГК РФ). Количество указывают в единицах измерения или денежном выражении. А в названии не стоит ссылаться исключительно на родовые признаки изделий. Единицы измерения всегда соответствуют характеристикам продукции.
  2. Сроки. Оговаривается период или конкретная дата доставки. Если срок в контракте не указан, он устанавливается в соответствии со ст. 314 ГК РФ (п. 7 постановления пленума ВАС РФ №18 от 22.10.1997).
  3. Требование о ведении продавцом предпринимательской деятельности (ст. 506 ГК РФ).

Условия о качестве и упаковке товара

В этом пункте стороны ссылаются на нормативы или конкретные ГОСТы. Здесь же прописывается гарантия и условия замены некачественной и дефективной продукции. Если есть необходимость, согласовывают упаковку, тару и маркировку.

Читайте также:
Одностороннее расторжение договора поставки покупателем

Условия о порядке поставки и приемке

В любом соглашении необходимо утвердить порядок поставки по договору поставки продукции — ее сроки и периодичность. Доставку выполняют единовременно или партиями. Если товар поставят в несколько партий, надлежит составить график. Если графика и сроков нет, то доставку осуществляют каждый месяц ровными партиями.

Заказчик принимает продукцию, проверяет целостность упаковки и ее содержимое. После приемки участники сделки подписывают товарную накладную или акт. Допускается прописать в соглашении особый порядок приемки продукции, например, для опасных грузов или для отдельных продтоваров, с ограниченным сроком годности.

Порядок оплаты

Задача покупателя — принять и оплатить продукцию. Сроки и порядок взаиморасчетов прописывают в соответствующем пункте. В основном, это безналичная оплата на основании выставленного счета, товарной накладной и иных документов.

Если порядок взаиморасчетов не определен в соглашении, то основанием для перевода денег являются платежные поручения (ст. 516 ГК РФ).

Правила досудебного разрешения споров

Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров обязателен (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Отдельным пунктом контракта прописывают, как реализовывается претензионная работа и что служит основанием для расторжения соглашения.

Образец

Так выглядит образец договора на поставку товара 2020 года (покупка кирпича):

Образец типового договора поставки товаров

  • Договор поставки по ГК РФ
  • Гражданский кодекс РФ о существенных условиях договора на поставку
  • Договор поставки товара образца 2020 – 2021 годов
  • Можно ли использовать заполненный ранее договор поставки как пример?
  • Где можно скачать бесплатно образец договора поставки товара 2020 – 2021 годов?
  • Итоги

Договор поставки по ГК РФ

По ГК РФ договор поставки товара представляет собой документ, позволяющий письменно оформить сделку, по условиям которой один субъект (поставщик-предприниматель) обязан поставить качественную товарную продукцию определенного ассортимента в оговоренные сроки и по договоренной цене, другой (покупатель) — принять доставленную продукцию и оплатить ее не позднее согласованной даты.

Основным нормативным документом, определяющим законодательные условия договора на поставку, является Гражданский кодекс РФ. Рассматриваемому договору посвящен § 3 главы 30 кодекса, который содержит:

  • определение договора;
  • порядок урегулирования спорных вопросов при заключении такой сделки;
  • положения о периодичности поставок товарного продукта;
  • распорядок поставки товаров;
  • разъяснение условий о доставке;
  • положения о компенсации недопоставки товарной продукции;
  • правила приемки товара покупателем;
  • разъяснения о судьбе товарных мест, не принятых покупателем;
  • правила расчета за товар;
  • разъяснения о последствиях поставки некачественного или неукомплектованного товара;
  • вопросы прекращения договора.

Также на порядок оформления указанного договора распространяются правила о сделках (гл. 9 ГК РФ) и вычислении сроков (гл. 11 ГК РФ), положения о договоре (раздел 3 ГК РФ) и другие нормы гражданского законодательства.

Если вы покупатель – получите бесплатный пробный доступ к К+ и переходите в Путеводитель по сделке “Поставка”. Если вы поставщик – переходите в систему К+ и бесплатно пользуйтесь Путеводителем для поставщика.

Гражданский кодекс РФ о существенных условиях договора на поставку

Согласно ст. 432 ГК РФ, существенными условиями называются такие положения договорного документа, без согласования которых последний не может считаться заключенным. Общим для всех договоров в этом случае является условие о предмете сделки. Кроме того, к названным положениям относятся условия, прямо указанные в законе, а также те, по которым необходимо достигнуть согласования по заявлению одного из контрагентов.

Относительно договора поставки основными условиями являются следующие:

  1. Предмет сделки. В договорном документе должно быть указано наименование и количество товарной продукции (п. 3 ст. 455). При этом следует избегать ссылок только на родовые признаки продукции, так как судебная практика по признанию таких договоров незаключенными спорная. Количество же товарного продукта определяется либо в единицах измерения, либо в денежном выражении. Если используются единицы измерения, то они должны соответствовать характеру товара, т. к. иначе условие может быть признано несогласованным.
  2. Сроки поставки. Условие предполагает согласование сторонами времени поставки товарной продукции (ст. 506 ГК РФ). При этом Высший арбитражный суд РФ допускает при отсутствии в договорном документе условия о сроке поставки определять его исходя из положений ст. 314 ГК РФ (п. 7 постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18).
  3. Исходя из определения договора поставки, данного в ст. 506 ГК РФ, поставщик-продавец должен заниматься предпринимательской деятельностью, то есть в качестве данной стороны может выступать только юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель.

Договор поставки товара образца 2020 – 2021 годов

В договор поставки товара образца 2020 – 2021 годов, в соответствии с действующим законодательством РФ, включаются следующие части:

1. Преамбула. Вводная часть договора, в которой указываются основные сведения о субъектах, заключивших сделку. В числе таких сведений:

  • наименование;
  • местонахождение;
  • информация о должностных лицах, подписавших договор (Ф. И. О., должность, реквизиты документов, подтверждающих их полномочия).

2. Предмет договора. Как правило, это первый раздел договорного документа, являющийся к тому же основным. Как уже было сказано в предыдущем разделе статьи, в этой части важно определить наименование и количество поставляемой продукции. Также в этом же разделе могут быть согласованы условия об ассортименте, комплектности и комплекте товара. Однако отсутствие условий об ассортименте и комплектности никаких негативных последствий для заключенной сделки не несет.

3. Права и обязанности сторон. Раздел не является обязательным, но традиционно размещается вторым в договорном документе о поставке. Правомочия сторон могут быть расписаны как максимально подробно, так и кратко с указанием лишь обязанности поставщика поставить качественную товарную продукцию в согласованный срок, покупателя — принять ее и своевременно оплатить.

4. Стоимость продукции, условия и сроки поставки. Эти положения могут быть выделены в несколько разделов или скомпонованы в один. При согласовании порядка оплаты товара в договоре необходимо указать точную дату, когда будут осуществляться поэтапные платежи или должен произойти окончательный расчет за товар.

Читайте также:
Цель использования транспортного средства в договоре аренды

5. В последнем разделе договора указываются реквизиты сторон и проставляются необходимые подписи и печати.

Можно ли использовать заполненный ранее договор поставки как пример?

Несмотря на то что каждый договор поставки во многих случаях содержит индивидуальный набор условий сделки, типовой договор поставки товара либо просто образец такового может стать существенным подспорьем при разработке своего документа. В частности, изучение разных образцов может помочь в выборе оптимального для сторон способа оплаты товара и, что не менее важно, точно сформулировать согласованные условия.

Так, возможно включение в договор положений:

  • о порядке перехода права собственности на товар;
  • последствиях поставки некачественного или некомплектного товара и вариантах разрешения этих ситуаций;
  • порядке доставки и отгрузки;
  • тарности продукции;
  • порядке разрешения спорных ситуаций.

Где можно скачать бесплатно образец договора поставки товара 2020 – 2021 годов?

Образцов договоров (в том числе поставки товаров), сейчас в сети масса. Однако использовать без изменения любой из них вряд ли получится, поскольку каждая сделка имеет свои индивидуальные особенности, касающиеся, например, порядка поставки и оплаты товара.

Именно поэтому при использовании стороннего образца необходимо:

1. Проверить, подходят ли для конкретной ситуации указанные в образце договора условия о сроках поставки и оплаты. Несмотря на то что законодательство допускает отсутствие в договоре поставки указания сроков, целесообразно и удобно для сторон их все-таки согласовать.

2. Оценить риски возникновения конфликтных ситуаций и подробно, с учетом конкретной ситуации, указать в договоре порядок разрешения споров.

3. Изменить в образце условия о предмете договора под конкретный случай.

Образец договора поставки вы можете бесплатно скачать по ссылке ниже:

Итоги

Таким образом, единой унифицированной формы договора поставки, так же как и образца этого документа, законом не предусмотрено. Однако разработка документа под каждую конкретную сделку требует следовать положениям законодательства, о которых рассказано в статье. Типовой образец договора поставки товаров скачать вы можете на нашем сайте.

Арбитражный суд Самарской области

О суде

Проект государственного контракта на поставку канцелярских товаров

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ФХ- /2010

на поставку товаров для государственных нужд Проект

г. Самара « ____» ______________ 2010 г.

Арбитражный суд Самарской области, именуемый в дальнейшем Государственный заказчик, от имени и в интересах Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом «Об арбитражных судах в Российской Федерации» от 28 апреля 1995 г. №1-ФКЗ в лице Председателя Арбитражного суда Новикова Н.А., с одной стороны,

и________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице_______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,

с соблюдением требований Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации,

на основании результатов размещения государственного заказа путем проведения запроса ценовых котировок согласно протоколу № _______от ___ 2010г.

заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Поставщик обязуется передать Государственному заказчику в срок, установленный настоящим Контрактом, а Заказчик надлежащим образом принять на условиях настоящего Контракта следующий товар:

Количество, объем поставляемого товара:

Кол-во товара (объем работ, услуг)

Начальная максимальная цена контракта,руб.

В соответствии с техническим заданием

1.2. Поставщик также обязуется предоставить следующие услуги, связанные с поставкой товаров (далее – сопутствующие услуги): по доставке и размещению на складе товаров, в срок до «01» апреля 2010 г.;

1.3. Заказчик обеспечивает оплату товаров и сопутствующих услуг в установленном Контрактом порядке, форме и размере.

1.4. В ходе исполнения Контракта Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренное Контрактом количество товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен настоящий Контракт.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1 Товар оплачивается Государственным заказчиком по ценам в соответствии с заявкой (предложением) Поставщика, поданной в ходе размещения государственного заказа.

2.2. Цена контракта составляет – 499 000 рублей 00 копеек (Четыреста девяносто девять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС.

2.3. Все сборы, налоги, страховка, возможные таможенные пошлины, транспортные расходы по хранению, доставке, разгрузке товара, на склад заказчика, иные возможные расходы включены Поставщиком в цену поставляемого товара, указанную в п.2.2. настоящего Контракта.

2.4. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного п. 2.5. настоящего Контракта.

2.5. В случае если Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта изменил количество всех предусмотренных настоящим Контрактом товаров в соответствии с п.1.4. настоящего Контракта, Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить цену Контракта, предусмотренную п. 2.2 пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в поставке товаров, Государственный заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в Контракте количество такого товара.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата по Контракту производится за счет средств федерального бюджета и осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Государственным заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте.

В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Государственному заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.

3.2. Платежи по настоящему Государственному контракту осуществляются в российских рублях.

3.3. Оплата цены контракта производится Государственным заказчиком в течение 10-ти банковских дней с момента предоставления счета, товарно-транспортной накладной и счета- фактуры Поставщика.

Читайте также:
Договор ренты на квартиру между родственниками

3.4. Порядок оплаты: 100%- по факту поставки по представлению Поставщиком товарной накладной счета и счета- фактуры.

3.5. Днем оплаты считается день поступления денежных средств, перечисленных Заказчиком, на расчетный счет Поставщика.

4 . СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Поставка товара осуществляется по адресу Государственного заказчика

г. Самара, ул. Авроры,148.

4.2. Поставка товара производится в срок до «01» апреля 2010 года.

4.3. Поставщик доставляет товары Государственному заказчику собственным транспортом или с привлечением третьих лиц за свой счет.

Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляется поставщиком собственными техническими средствами или за свой счет.

4.4. Датой поставки считается дата передачи/принятия товара в соответствии с товарно-транспортной накладной за подписью уполномоченного представителя каждой из сторон.

Право собственности на товар, а также риски случайной гибели или повреждения товара переходят с поставщика на Государственного заказчика с момента подписания товарно-транспортной накладной.

4.5. Товар поставляется в оригинальной упаковке изготовителя.

Товар, поставленный с явными нарушениями целостности упаковки, приемки не подлежит.

5. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА.

5.1. Поставщик гарантирует качество, комплектность и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, утвержденными на данный вид товара и наличие сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с российским законодательством и требованиями, изложенными в документации о размещении государственного заказа.

5.2. Одновременно с товаром Поставщик передает Государственному заказчику документы, подтверждающие соответствие товара стандартам, техническим требованиям, установленным для этого вида товара, и наличие гарантии качества.

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ.

6.1. Приемка товара по количеству, качеству и комплектности производится в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, другими обязательными для сторон правилами, а также по сопроводительным документам Поставщика (изготовителя), удостоверяющим количество, качество и комплектность поставляемого товара: товарно-транспортная накладная, спецификация, опись, упаковочные ярлыки, транспортный паспорт, сертификат соответствия или декларация о соответствии, удостоверение о качестве и др.

6.2. Выборочная (частичная) проверка количества и качества товара с распространением результатов проверки какой-либо части товара на всю партию допускается, когда это предусмотрено стандартами, техническими условиями, иными обязательными правилами или соглашением сторон.

6.3. При соответствии количества и качества товара условиям настоящего Контракта и сопроводительным документам его приемка подтверждается подписью Государственного заказчика в товарно-транспортной накладной.

6.4. При обнаружении несоответствия количества или качества, комплектности, маркировки поступившего товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих качество товара, Государственный заказчик приостанавливает дальнейшую приемку и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке дефектов.

Одновременно с приостановлением приемки товара Государственный заказчик обязан вызвать телефонограммой представителя Поставщика для участия в продолжении приемки товара и составления двухстороннего акта.

6.5. Для участия в составлении акта, фиксирующую недопоставку или поставку некачественного товара, Поставщик направляет своего представителя в согласованный с Государственным заказчиком срок, но не позднее (трех) дней с момента получения телефонного сообщения от Заказчика. При неявке или отказе Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, Заказчик составляет односторонний акт, который направляется Поставщику в течении 1(одних) суток со дня составления.

6.6. При поставке товара ненадлежащего качества Поставщик обязан после получения соответствующего уведомления от Государственного заказчика без промедления заменить товар аналогичным надлежащего качества. При невозможности заменить некачественный товар товаром, соответствующим по качеству условиям настоящего Контракта, Поставщик обязан вернуть денежные средства, полученные в счет оплаты некачественного товара, в течение 5 банковских дней с момента получения соответствующего требования Государственного заказчика и забрать некачественный товар.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

7.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств.

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течении 5(пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

7.4. Если обстоятельства, указанные в п.7.1. настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с момента соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7.5. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки составляет одну трехсотую действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки Исполнителем исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации

Читайте также:
Образец брачного договора в пользу супруги

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ.

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров.

9.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, могут быть переданы заинтересованной стороной на разрешение арбитражного суд субъекта федерации, определенного по согласованию с Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации.

9.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда, стороны обязаны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее по существу заявленных требований и дать письменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии.

При отклонении претензии или неполучении ответа на нее в указанный срок заинтересованная сторона вправе обратиться с иском в арбитражный суд.

9.4. К отношениям сторон по настоящему Контракту и в связи с ним применяется законодательство Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Контракт действует с момента подписания его сторонами по «31» декабря 2010 г.

10.2. Государственный заказчик в установленном порядке направляет в уполномоченный орган сведения о заключении настоящего Контракта.

10.3. Поставщик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту, полностью или частично, другому лицу без предварительного письменного согласия Государственного заказчика.

10.4. Поставщик несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к исполнению Контракта субпоставщиков и иных лиц, как за свои собственные.

10.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.6. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН .

Арбитражный суд Самарской области,

443045, г. Самара, ул. Авроры 148,

УФК по Самарской области(4200 Арбитражный суд Самарской области)

р/с 40105810400000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001.

Поставщик: Государственный заказчик :

суда Самарской области

«_» _______________2010 г. «_» _____________2010 г.

Проект договора на поставку канцелярских товаров

от 25 декабря 2020 года N 187-Д

Об утверждении типового государственного контракта (контракта) на поставку канцелярских товаров для обеспечения нужд Рязанской области

1. Утвердить типовой государственный контракт (контракт) на поставку канцелярских товаров для обеспечения нужд Рязанской области (далее – типовой контракт) согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

2. Установить следующие показатели для применения типового контракта:

– коды закупаемых товаров по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), коды закупаемых товаров по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) для типового контракта на поставку канцелярских товаров для обеспечения нужд Рязанской области – согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

– размер начальной (максимальной) цены контракта, с которой возможно применение типового контракта – не ограничен;

– способы определения поставщиков – открытый конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос предложений.

3. Управлению государственным имуществом, контрактной системы, кадастровой оценки и неналоговых доходов (О.А.Тишина) обеспечить размещение типового контракта в региональной информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Рязанской области “WEB-Торги КС” и на официальном сайте министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области не позднее десяти дней с момента подписания настоящего приказа.

4. Типовой контракт применяется до утверждения и размещения федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующей сфере деятельности, типовых контрактов в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение N 1
к приказу
министерства имущественных и
земельных отношений Рязанской области
от 25 декабря 2020 г. N 187-Д

ТИПОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ (КОНТРАКТ) НА ПОСТАВКУ КАНЦЕЛЯРСКИХ ТОВАРОВ * ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________ “__”________ г.

_______________________________________, именуем___ в дальнейшем “Государственный заказчик” или “Заказчик”, для обеспечения нужд Рязанской области, в лице ___________________________________, действующ___ на основании ______________________, с одной стороны, и ___________________, именуем___ в дальнейшем “Поставщик”, в лице __________________________, действующ___ на основании _________________, с другой стороны, вместе именуемые “Стороны”, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” (далее – Федеральный закон N 44-ФЗ), на основании ________________________ заключили настоящий Государственный Контракт (далее – Контракт) или Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Поставщик обязуется поставить, а Заказчик обязуется принять и оплатить _________________ (далее – Товар).

Идентификационный код закупки _______________________________.

1.2. Наименование, характеристики, количество, цена поставляемого Товара указаны в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение N 1 к Контракту).

1.3. При осуществления закупки Товара с неопределенным количеством в соответствии с частью 24 статьи 22 Федерального закона N 44-ФЗ, количество Товара в Спецификации не указывается и определяется на основании заявок Заказчика.

1.4. Заказчик обеспечивает приемку и оплату Товара, поставленного в полном соответствии с условиями настоящего Контракта, в установленном настоящим Контрактом порядке, форме и размере.

1.5. Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением.

1.6. Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара (накладная, универсальный передаточный документ, акт приема-передачи Товара, счет, (счет-фактура), надлежащее качество и безопасность (сертификат соответствия или декларация о соответствии) Товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Срок действия Контракта

2.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует по_________ года (включительно). Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение обязательств Сторон, в связи с чем неисполненные в срок обязательства должны быть исполнены даже за пределами срока действия Контракта. В случае исполнения Сторонами обязательств по Контракту до окончания срока его действия Контракт считается закончившим свое действие с момента исполнения Сторонами своих обязательств.

Читайте также:
Договор купли продажи салона красоты образец

3. Цена, порядок расчетов

3.1. Вариант I.

Цена настоящего Контракта составляет: ___________(____________) руб. _______ коп. в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ______% (_ процентов) в размере: ______________(____________________) руб.___коп.

Если Поставщик имеет право на освобождение от оплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством, то слова “в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ______% (_ процентов) в размере: ______________(____________________) руб.___коп.” заменяются словами “НДС не облагается”.

3.1. Вариант II

Цена единиц Товара указана в приложении к настоящему Контракту. Максимальное значение цены Контракта составляет: ___________(____________) руб. _______ коп. в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ______% (_ процентов) в размере: ______________(____________________) руб.___коп.

Если Поставщик имеет право на освобождение от оплаты НДС в соответствии с налоговым законодательством, то слова “в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ______% (_ процентов) в размере: ______________(____________________) руб.___коп.” заменяются словами “НДС не облагается”.

3.2. В случае если в ходе исполнения настоящего Контракта уполномоченным органом установлены обстоятельства, которые являются основанием для уплаты Поставщиком НДС, последний не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС. В этом случае Стороны договорились, что цена Контракта включает в себя расходы на уплату НДС.

3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.4. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта, за исключением следующих случаев: **

1) Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить условия Контракта:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта:

б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное Контрактом количество Товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении, предусмотренном Контрактом, количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при уменьшении предусмотренного Контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в Контракте количество такого Товара;

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества Товара, предусмотренного Контрактом.

2) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года Контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного Контракта по независящим от Сторон Контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

3.5. В цену настоящего Контракта включены стоимость Товара, его упаковка, доставка до Заказчика, расходы, связанные с погрузкой и разгрузкой Товара, транспортные расходы, а также страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат оплате.

3.6. Вариант I.

Оплата поставленного Товара осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 дней (15 рабочих дней – в случаях, установленных ст. 30 Федерального закона N 44-ФЗ, или иной срок оплаты, если такой установлен законодательством Российской Федерации) с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

3.6. Вариант II.

Оплата ____% авансирование.

Оплата Товара осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в размере _____% цены Контракта в течение ________ дней с момента _____________________на основании _________________________________.

Перечисление оставшейся суммы осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 дней (15 рабочих дней – в случаях, установленных ст. 30 Федерального закона N 44-ФЗ или иной срок оплаты, если такой установлен законодательством Российской Федерации) с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

При этом обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

3.6. Вариант III.

Оплата поставленного Товара осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 дней (15 рабочих дней – в случаях, установленных ст. 30 Федерального закона N 44-ФЗ или иной срок оплаты, если такой установлен законодательством Российской Федерации) с даты подписания Заказчиком документа о приемке после поставки каждой партии Товара.

Договор на поставку товаров

Договор на поставку товаров представляет собой соглашение, в силу которого одна сторона передает производимый ею продукт другой стороне для его дальнейшего использования, за оговоренное соглашением денежное вознаграждение.

Читайте также:
Можно ли расторгнуть исполненный договор

Гражданское законодательство регламентирует порядок и цели заключения такого договора. Главной особенностью настоящего договора является его целевое назначение, а именно, использование товара в предпринимательской деятельности.

Круг субъектов в рамках договора поставки ограничен. Так, субъектами могут выступать только юридические лица, или же индивидуальные предприниматели. Стороны по договору поставки именуются Поставщиком и Заказчиком.

Заключается договор на поставку товара строго в письменной форме. Исходя из указанного фактора, ниже мы разберем процесс оформления такого соглашения, попутно обратив внимание на включение разделов, которые необходимы для вступления договора в юридическую силу.

Преамбула

Договор на поставку товаров

ООО «Производство керамики», в лице генерального директора Степанова Николая Александровича, действующего в соответствии с Уставом общества, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны
И
ООО «Ремонтный центр», в лице генерального директора Матрёшкина Сергея Леонидовича, действующего в соответствии с Уставом общества, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны
Заключили настоящий договор о нижеследующем:

Преамбула договора включает в себя информацию, которая непосредственно связана с личными данными Контрагентов. Так, в тексте преамбулы фигурируют следующие положения:

  • Во-первых, разновидность заключаемой сделки (в нашем случае это – договор на поставку товаров).
  • Во-вторых, место, то есть город, в котором оформляется соглашение;
  • В-третьих, дата заключения договора;
  • В-четвертых, фамилия и инициалы представителей юридических лиц;
  • В-пятых, роли участников сделки.

Все вышеперечисленные позиции в совокупности представляют собой содержание преамбулы.

Далее в договоре прописываются разделы, содержащие существенные (без наличия которых договор не вступает в юридическую силу) и дополнительные (по усмотрению сторон) условия. Ниже мы представим образец каждого раздела по отдельности:

Предмет

Раздел о предмете выступает в роли базовой составляющей соглашения. В нашем случае, предметом является поставка определенного договором товара. В разделе необходимо указать наименование товаров, а также, в каком количестве они будут поставляться. Итак, положения, связанные с предметом соглашения, в тексте документа прописываются следующим образом:

В соответствии с настоящим соглашением Поставщик осуществляет поставку произведенных им товаров:
• Керамическая плитка;
• Керамический гранит;
• Фасонные изделия из натурального камня.
Информация о количестве, ассортименте, наименовании и весе указанных товаров закреплена в тексте Приложения 1 к настоящему соглашению.
Целевое назначение товаров не связано с личным и семейным пользованием. Товары предназначены для осуществления предпринимательской деятельности.
Порядок, способ и сроки оплаты товаров определен в Приложении 1 к настоящему соглашению.

Права и обязанности сторон

Настоящий раздел предусматривает перечень обязательств Контрагентов в рамках настоящего соглашения. Помимо обязанностей, в указанном разделе прописываются положения о правах сторон. Все это в купе образует порядок действий Контрагентов в рамках настоящего договора.
Примерные формулировки, которые фигурируют в таком разделе, мы представим ниже:

Заказчик вправе:
• Требовать от Поставщика поставки указанных в договоре товаров.
• Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего соглашения.
Заказчик обязуется:
• В порядке и в сроки, которые прописаны в Приложении 1 к настоящему договору, оплатить заявленные в договоре товары. .
• Нести ответственность в случае нарушения условий договора, или неисполнения исполнения обязательств по настоящему соглашению.
• Исполнять свои обязательства в строгом соответствии с условиями, закрепленными в тексте настоящего соглашения.
Поставщик вправе:
• Требовать от Заказчика оплаты поставляемых им товаров в соответствии с положениями Приложения 1 к настоящему договору.
• Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего соглашения.
Поставщик обязуется:
• Осуществить поставку указанных в договоре товаров в срок, предусмотренный положениями Приложений 1 к настоящему договору.
• Обеспечить соответствие оговоренному сторонами ассортименту, наименованию и количеству товаров.
• Нести ответственность в случае нарушения условий договора, или неисполнения исполнения обязательств по настоящему соглашению.
• Исполнять свои обязательства в строгом соответствии с условиями, закрепленными в тексте настоящего соглашения.

Заключительные положения

В таком разделе отражаются положения, которые по своему существу не связаны с вышеперечисленными разделами, но имеют значение при заключении договора. Их формулировки выглядят следующим образом:

• Настоящее соглашение приобретает юридическую силу с момента его подписания Контрагентами.
• Товар передается заказчику путем составления акта приема-передачи товаров.
• В случае возникновения каких-либо разногласий или споров, стороны разрешают их путем переговоров.
• В случае если стороны не приходят к компромиссу, все споры разрешаются в судебном порядке.
• Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
• Подписание соглашения может осуществляться в электронном варианте.

Заключение

В конце документа указывается информация о юридических адресах и реквизитах сторон. Далее Контрагенты ставят свои подписи, и после этого договор на поставку товаров считается заключенным.

Как закупить канцтовары по 44-ФЗ

  • Бюджетное законодательство
  • Международные акты
  • ООС ЕИС ЭлБюджет
  • Письма разъяснения ФАС МЭР МинФин ФК
  • Постановление правительства РФ
  • Приказы МинПромТорг
  • Приказы МинФин и ФК
  • Приказы МЭР
  • Приказы ТПП
  • Приказы ФАС
  • Распоряжения Правительства РФ
  • Федеральные законы
  • Иные документы

Антикризисное предложение до 31 декабря

Как закупить канцтовары по 44-ФЗ: разбираемся в нюансах

При обнаружении несоответствий в этой статье оставьте оставьте заявку и получите скидку 30% на любой курс по госзакупкам

Из этой статьи вы узнаете:

  • Формирование лотов при закупке канцтоваров по 44-ФЗ
  • Способы закупки канцтоваров по 44-ФЗ
  • Техзадание для закупки канцтоваров по 44-ФЗ
  • Расчет НМЦК при закупке канцтоваров
  • Обоснование целесообразности закупки канцтоваров по 44-ФЗ
  • 2 нюанса закупки канцтоваров по 44-ФЗ

Как закупать канцтовары по 44-ФЗ – вопрос довольно популярный, так как этот тип закупок используется повсеместно. Канцелярские товары необходимы всем организациям, и их закупка производится в большом количестве.

При этом существует ряд правил и ограничений, за нарушение которых заказчику грозит штраф. Обычно такую закупку проводят неконкурентным способом, но допускаются и другие варианты. В нашей статье мы расскажем, как правильно закупить канцтовары по 44-ФЗ и не допустить ошибок.

Читайте также:
Договор консигнации ГК РФ

Формирование лотов при закупке канцтоваров по 44-ФЗ

Под общим наименованием «канцтовары» подразумевается большое количество предметов, которые используются в работе любой фирмы. Некоторые из них вполне возможно объединять в один лот при закупке канцтоваров по 44-ФЗ. При этом, если поставщик выбирается через конкурентную процедуру, нужно учитывать установленные законом ограничения. Первое из них – в рамках одной сделки можно приобретать только те товары, которые имеют функциональную связь. И второе – для некоторых товарных позиций ограничен допуск на торги, а для других, наоборот, существуют преференции.

При объединении разных товаров в лот нужно делать это таким образом, чтобы не ограничивалась конкуренция. Вполне допустимо одновременно закупить такие канцтовары по 44-ФЗ, как несколько видов бумажной продукции либо бумагу плюс, например, письменные принадлежности. При этом в конкурсной документации должны быть указаны параметры товара и требования к поставщикам, которые не ограничивают конкуренцию.

Необходимо объективно оценить, насколько связаны между собой отдельные объекты в закупке функционально и технологически. И только при наличии такой связи закупка будет правомерной. Например, для нужд офиса вы планируете приобрести бумагу, блокноты, шариковые ручки, а также воду для кулера. Первые три позиции можно без проблем объединить в один лот, но последнюю туда добавлять не стоит, потому что компании, у которых вы планируете закупить канцтовары по 44-ФЗ, вряд ли смогут поставить питьевую воду. И наоборот.

В данном случае при объединении таких товаров в одной сделке нарушается требование о наличии функциональной связи, а значит, ограничивается конкуренция по п. 17 ст. 4, ч. 3 ст. 17 Закона о защите конкуренции.

Кроме того, при проведении тендеров нельзя в одну закупку включать товары, имеющие ограниченный допуск либо преференции, и те, для которых не установлены никакие специальные режимы. Особые требования для допуска на торги нужно проверять для каждой товарной позиции по кодам ОКПД2. Эта информация содержится в следующих нормативных документах:

  • Перечень иностранных товаров с особыми условиями допуска (п. 3 приказа Минфина России от 04.06.2018 № 126н).
  • Перечень иностранных радиоэлектронных товаров с ограниченным допуском (п. 5 Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 № 968).
  • Перечень товаров, по которым предоставляются преимущества организациям инвалидов (п. 5(1) Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 341).

Процедура значительно упрощается, если планируется сделка с единственным поставщиком, так как закупить канцтовары по 44-ФЗ в этом случае можно без учета вышеуказанных ограничений (п. 4 приказа Минфина РФ № 126н, письмо Минэкономразвития России от 17.01.2017 № Д28и-303, ч. 3 ст. 29 закона № 44-ФЗ).

Способы закупки канцтоваров по 44-ФЗ

Заказчику следует внимательно выбирать процедуру, так как закупить некоторые канцтовары по 44-ФЗ можно только через электронный аукцион. Так, в аукционный перечень, утвержденный распоряжением Правительства № 471-р от 21.03.2016, входят изделия с кодами 17, 20, 25, 26, 32.9. Для приобретения других товаров поставщика можно выбирать посредством электронного запроса котировок, электронного запроса предложений. Также некоторые объекты допускается закупать у единственного поставщика, если соблюдаются требования закона.

Получается, что в соответствии с частью 2 статьи 59 закона № 44-ФЗ, устраивать любой вид конкурса при закупке канцтоваров заказчик не может.

На самом деле, это очень серьезный вопрос. Если ошибиться с выбором процедуры, то на основании п. 1. и 2 ст. 7.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях контрактный управляющий должен будет заплатить штраф 30 или 50 тысяч руб.

Поставщик может выбираться через электронный запрос котировок, если начальная (минимальная) цена контракта в пределах 0,5 млн рублей и при этом выдерживаются лимиты, установленные ч. 2 ст. 82.1 № 44-ФЗ на проведение этой процедуры: годовой объем сделок посредством запросов котировок не более 10 % от общего и не выше 100 млн руб.

Запрос котировок в бумажной форме могут проводить заказчики, деятельность которых осуществляется за границей.

Электронный запрос предложений проводится в двух случаях:

  • Заказчик по своей инициативе расторг имеющийся контракт на поставку канцтоваров на основании части 9 или 15 статьи 95 закона № 44-ФЗ. Дозакупка проводится на тот объем, который не был поставлен. Соответственно, НМЦК также будет уменьшена на сумму уже купленного товара.
  • Проводится повторная процедура, так как первичный электронный аукцион признан несостоявшимся.

Заказчик вправе закупить канцтовары по 44-ФЗ неконкурентным методом в следующих обстоятельствах:

  • Сумма сделки не превышает 600 000 руб. При этом должны выполняться предусмотренные законом ограничения: общая сумма закупок у единственного поставщика в год не более 2 млн руб. либо не выше 10 % СГОЗ и 50 млн руб. Это новая норма, которая действует с 24 апреля 2020 г. Ранее стоимость заказа была ограничена 300 000 руб. и годовыми лимитами соответственно 2 млн руб. либо 5 % СГОЗ и 50 млн руб.
  • Для некоторых категорий заказчиков (учреждения культуры, отдыха, образования, науки и пр.) (п. 5 ч. 1 ст. 9 44-ФЗ): сумма сделки не превышает 600 000 руб. При этом должны выполняться предусмотренные законом ограничения: общая сумма закупок у единственного поставщика в год не более 5 млн руб. либо не выше 50 % СГОЗ и 30 млн руб.
  • Процедура проводится повторно, потому что конкурентная закупка в электронной форме признана несостоявшейся.

Сделку с единственным исполнителем при закупке канцтоваров по 44-ФЗ заказчик заключает на основании пунктов 4, 5 и 25.1–25.3 части 1 статьи 93.

Техзадание для закупки канцтоваров по 44-ФЗ

Заказчик анализирует свои потребности в канцелярских товарах и составляет техническое задание на закупку. В нем нужно указать, на какие цели будут использованы данные изделия. Это могут быть управленческие и хозяйственные нужды организации, конкретный проект (например, грант, культурно-массовое мероприятие).

Чтобы поставщики предложили именно то, что хочет заказчик, нужно уделить должное внимание грамотному составлению технического задания. В любом случае необходимо указать требуемые параметры изделий. Можно прописать конкретную торговую марку, добавив словосочетание «или эквивалент».

Читайте также:
Какой бывает характер работы в трудовом договоре

Как правило, ТЗ составляют в виде таблицы, в графах которой прописывают наименование товара, его количество, характеристики. Пример: «Бумага писчая 500 листов. Бумага формата А4, плотность не менее 60 г/м², 500 листов, белизна 96 %. Количество – 50». Подобным образом расписываются требования для каждой позиции. Для тех товаров, у которых есть прочие важные характеристики (переплёт, материал и пр.) нужно указать их все.

Обычно крупные компании, являющиеся постоянными исполнителями государственных заказов, имеют свои шаблоны с описанием товаров. Покупателю остается только отметить те позиции, которые ему нужны.

Если заказчику важно, какой именно торговой марки предлагается товар, то нужно указать соответствующее требование и в техническом задании, и в конкурсной документации. Чтобы в последующем не возникало недоразумений с участниками закупки, нужно составлять бумаги таким образом, чтобы данные в них совпадали, а у потенциальных поставщиков не возникало вопросов.

В техническом задании должна быть информация относительно способа и адреса доставки. В документе нужно указать контактные данные должностного лица, ответственного за закупку.

Расчет НМЦК при закупке канцтоваров

Расчет НМЦК при закупке канцтоваров по 44-ФЗ должен быть основан на методе сопоставимых рыночных цен, который в качестве приоритетного предлагается в ч. 6 ст. 22 закона № 44-ФЗ.

Таким образом вычисляется средняя цена из имеющихся на рынке предложений. Информацию о стоимости различных товаров можно получить из нескольких источников:

  • Запросить сведения непосредственно у поставщиков, как минимум у пяти.
  • Запросить информацию через функционал ЕИС.
  • Воспользоваться данными о стоимости товаров по реализованным контрактам, сведения о которых содержатся в реестре ЕИС.
  • Использовать данные из общедоступных источников – реклама, каталоги продавцов и производителей, сайты.

Вышеуказанные источники информации обозначены в разделе III Методических рекомендаций, которые даны Минэкономразвития (приказ № 567 от 02.10.2013).

Для определения НМЦК нужно брать значения, не сильно отличающиеся друг от друга. Для оценки степени разброса величин применяется коэффициент вариативности. Однородными считаются те цены, для которых коэффициент вариативности не более 33 %. Значения за пределами этого диапазона в расчете не используются.

То есть сначала потребуется отобрать однородные цены, а затем на их основе рассчитать НМЦК: вычисляем среднее арифметическое значение и умножаем на число единиц товара.

среднее арифметическое цен

Среднее арифметическое цен

цена 1 + цена 2 +…+ последняя цена

В качестве примера приведем расчет начальной цены контракта на покупку папок-регистраторов.

В плане закупок предусмотрено приобретение 50 единиц товара. Контрактный управляющий запросил цены на него у 5 компаний. В ответ были получены следующие данные: 60 руб., 85 руб., 102 руб., 103 руб., 110 руб.

Для этого ряда нужно рассчитать коэффициент вариативности – он составил 22 %, что говорит об однородности всех цен. Затем вычисляется среднее арифметическое значение – 92 руб. за единицу. Путем умножения этой величины на объем поставки получаем НМЦК: 92 * 50 = 4600 руб.

Если специфика объекта поставки такова, что нет возможности определить объем продукции, то надо вычислить начальную стоимость единицы, начальную сумму цен и установить максимальное значение цены контракта (ч. 24 ст. 22 закона № 44-ФЗ).

Если заказчик планирует закупить канцтовары по 44-ФЗ, объединив в одну сделку несколько позиций (например, бумагу, блокноты, ручки, дыроколы, скрепки), то НМЦК вычисляется на основе суммарной стоимости всех товаров либо определяется для всего лота в целом. Это правило прописано в пункте 1.9 Методических рекомендаций.

При выборе источников информации в Интернете для определения цен есть один нюанс. Ценовые предложения можно брать только на тех сайтах, где они представлены в качестве публичной оферты. В противном случае на странице онлайн-магазина присутствует оговорка, что цены не являются публичной офертой. Это правило закреплено в пункте 2 части 18 статьи 22 закона № 44-ФЗ. Такую же позицию занимают суды, например решение октябрьского районного суда Екатеринбурга от 17.01.2017 № 12-669/2016.

Понятие публичной оферты содержится в ст. 494 Гражданского кодекса РФ – это предложение неопределенному кругу лиц, содержащее информацию о количестве и стоимости товара.

При расчете НМЦК с использованием метода сопоставимых рыночных цен достаточно учесть три значения (но никак не меньше) стоимости для товара. Такое указание содержится в пункте 3.19 Методических рекомендаций, которые Минэкономразвития утвердило приказом от 02.10.2013 № 567.

Обоснование целесообразности закупки канцтоваров по 44-ФЗ

Закон требует от государственных заказчиков обосновать целесообразность выбора объекта закупки и его стоимость. Эта работа проводится на стадии составления планов и планов-графиков закупок. Обоснование оформляется по определенному шаблону. В нем описывают, с какой целью организация планирует закупить канцтовары по 44-ФЗ. Это может быть как рядовая деятельность, так и какое-то определенное мероприятие, в том числе в рамках государственной программы. Также должно быть отмечено, что закупка соответствует функциям и полномочиям заказчика.

Разберем примерную ситуацию:

  1. Департамент культуры планирует закупить канцтовары по 44-ФЗ для собственных нужд.
  2. В обосновании нужно описать функции департамента.
  3. В графе с названием государственной программы указываем «Непрограммная деятельность».
  4. В графе «Обоснование соответствия функциям и полномочиям учреждения» нужно написать примерно следующее: «Канцелярские товары требуются для обеспечения уставной деятельности подразделений Департамента культуры».

Государственным и муниципальным учреждениям нередко приходится закупать канцтовары по 44-ФЗ под какое-то определенное мероприятие. Разберем конкретную ситуацию на примере проведения фестиваля детского творчества в областном Дворце культуры. В качестве обоснования закупки пишем примерно следующее: «Для проведения фестиваля детского творчества в рамках государственной программы». В графе для обозначения программы пишем ее наименование: «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

При составлении плана-графика также нужно заполнить соответствующую форму с обоснованием закупки и способа ее проведения, информацией о начальной цене контракта. Здесь же должны быть указаны особые требования к потенциальным поставщикам.

2 нюанса закупки канцтоваров по 44-ФЗ

  • Закупка канцтоваров на платформе ЕАТ «Березка»
Читайте также:
Стандартный договор аренды нежилого помещения

Через Единый агрегатор торговли «Березка» в соответствии с распоряжением Правительства от 28.04.2018 № 824-р властные структуры федерального уровня и находящиеся под их управлением казенные учреждения обязаны проводить малые закупки. На эту же платформу переведены многие сделки по распоряжению властей ряда регионов и муниципальных образований.

Чтобы закупить канцтовары по 44-ФЗ на данной площадке, заказчику следует через функционал личного кабинета выбрать необходимые товарные позиции и добавить их в корзину. Затем запускается сама процедура закупки, длительность которой устанавливается 2 или 24 часа. По окончании сбора заявок оператор агрегатора формирует итоговый протокол и направляет его заказчику. Определяется участник, предложивший самую низкую цену, с ним заключается контракт.

У заказчика остается возможность выбрать единственного поставщика (для этого не надо использовать ЕАТ), если его ценовое предложение оказалось более привлекательным.

  • Закупка бумаги по 44-ФЗ

Бумажная продукция представлена на рынке во множестве видов, на некоторые из которых существуют запреты и ограничения на допуск к торгам. Речь идет о бумаге мелованной (ОКПД2 – 17.12.3.110), тисненой, гофрированной, перфорированной (ОКПД2 – 17.23.17). В соответствии с приказом Минфина РФ № 126н от 04.06.2018 эти товарные позиции нельзя объединять с другими.

Также на них распространяется требование национального режима – для этого товара производителей из стран ЕАЭС установлена 15%-ная преференция. Заказчик, приобретающий бумагу с кодом ОКПД2 17.21.1, обязан предоставить преимущества организациям инвалидов (ПП от 15.04.2014 № 341). Этот вид продукции должен приобретаться самостоятельно, объединение с другими товарами не допускается. Обычная офисная бумага (ОКПД 2 – 17.12.14.110) может торговаться свободно, на нее не устанавливаются запреты и ограничения.

Новые типовые контракты на закупку мебели, бумаги, услуг по ремонту автотранспорта

Приказом Минпромторга России от 07 апреля 2020 года № 1152 были утверждены новые типовые контракты и информационные карты к ним.

Теперь по новым правилам заключаются контракты на:

  • оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств;
  • услуги выставочной и ярмарочной деятельности
  • на поставку некоторых видов товаров*, в том числе бумаги, картона, мебели для офисов и предприятий торговли.

(*Товаров для радиоэлектронной и судостроительной промышленности, авиационной техники, автотранспортных средств, оборудования для измерения, испытаний и навигации, электрического осветительного оборудования, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования)

Указанные типовые контракты размещены в ЕИС 28.07.2020 г. В новых вариантах типовых контрактов учтены последние изменения законодательства о госзакупках.

Изменения в части обеспечения контракта и гарантийных обязательств

Появилась отдельная глава о гарантийных обязательствах, можно выбрать один из вариантов – установить обеспечение гарантийных обязательств или не устанавливать. Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств подробно детализирован, но в целом сходен с порядком обеспечения исполнения контракта.

Теперь заказчик вправе, а не обязан требовать обеспечение гарантийных обязательств (ч. 4 ст. 33, п. 1 ч. 13 ст. 34, ч. 2.2. ст. Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ). Размер обеспечения не должен быть более 10% НМЦК.

В качестве обеспечения предоставляется банковская гарантия, срок действия которой должен превышать срок исполнения обязательств, которые она обеспечивает, не менее, чем на один месяц.

При этом, как и в случае с обеспечением контракта, до 31.12.2020 при закупках у СМП и СОНКО можно не устанавливать обеспечение гарантийных обязательств, если контракт не предусматривает выплату аванса.

Если заказчик все же установил требования об обеспечении гарантийных обязательств, приемка (как услуг, так и товаров) может быть оформлена только после предоставления обеспечения.

Расширен перечень случаев, когда Заказчик может не устанавливать обеспечение контракта:

  • в случае если закупка осуществляется путем запроса котировок (НМЦК не более 500 тыс. руб.);
  • при закупке у единственного поставщика;
  • если расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению;
  • до 31.12.2020 года – если контрактом предусмотрена выплата аванса при закупке в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ (у СМП и СОНКО).

Изменения в части правил указания объектов поставки и порядка замены товаров

При поставке товаров, в том числе бумаги, канцелярских принадлежностей, мебели нужно указать наименование, соответствующее коду ОКПД2 согласно информационной карте типового контракта.

Учтены новые правила допуска товаров иностранного происхождения при замене товаров.

При исполнении контракта нельзя поставить товары с улучшенными характеристиками, если они иностранного происхождения (кроме стран ЕАЭС) и включены в приложение к Приказу Минфина № 126н от 04.06.2018 г. (ч. 6 ст. 14 Закона 44-ФЗ). Среди прочих товаров там указаны:

  • учебники, книги печатные и электронные, брошюры, листовки, печатные материалы;
  • бумага писчая, тетрадная, специального назначения, картон, изделия из картона;
  • канцелярские принадлежности;
  • мебель, иные деревянные изделия.

Полагаем, что может возникнуть вопрос о применении данных положений и в контрактах на оказание услуг, если планируется использовать товары, включенные в перечень (например, моторные масла, оборудование и пр.)

Иные изменения

Предусмотрены новые виды приложений:
– график оказания услуг к контракту на оказание услуг.
– график поставки товара (График исполнения государственного (муниципального) контракта при цене более ста миллионов руб.) – для контрактов на поставку товара.

Предусмотрено два варианта установления цены – установить цену контракта, или цену единицы товара (услуги) и, одновременно, максимальную цену контракта (и для оказания услуг, и для поставки товаров).

Предусмотрен вариант, где при поставке товара в контракт включены обязанности по монтажу и пуско-наладке, а также обучению персонала.
По общему правилу, требования о монтаже и пуско-наладке Заказчик устанавливает по своему усмотрению, если это не поставка машин или оборудования.

Если статья была вам полезна, пожалуйста, оцените ее по “звездной” шкале ниже, где 5 звезд – очень полезна.

Мы хотим, чтобы вы читали только интересные материалы, и будем благодарны за обратную связь!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: