Договор на создание научно технической продукции образец

Договор на создание научно-технической продукции

на создание научно-технической

г.________________ “___” _____________ 20___ г.

(наименование объединения, организации, предприятия), именуемое в

дальнейшем Исполнитель, в лице __________________ (должность, Ф.И.О.),

действующего на основании ______________________ с одной стороны и

(наименование объединения, организации, предприятия), именуемое в

дальнейшем Заказчик, в лице ________________________ (должность,

Ф.И.О), действующего на основании _______________, с другой стороны

заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя

(наименование научно-технической продукции).

2. Научные, технические, экономические и другие требования к

научно-технической продукции, являющейся предметом договора

(содержание требований или наименование, номер, дата документа, в

котором они отражены).

3. Срок сдачи работ по договору _____________ 20___г.

4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются

календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего

5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в

соответствии с требованиями технического задания или иного документа на

проведение работ ______________ (наименование, N, число, месяц, год

утверждения) от “___”_____20___г. N______, являющегося частью договора.

6. Использование научно-технической продукции осуществляется

заказчиком на _______________________________________________________

(указать предприятие, организацию) путем ______________________________

(указать, каким образом, когда будет использована научно-техническая

продукция – освоение серийного выпуска, применение в качестве труда и

II. Стоимость работ и порядок расчетов

7. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему

договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о

договорной цене ______ (сумма прописью) рублей.

8. Оплата производится _________ (единовременно за законченную

работу, поэтапно с авансовым платежом, на основе других принципов

согласно договоренности Заказчика и Исполнителя).

9. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном

III. Порядок сдачи и приемки работ

10. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей

оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах

выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных

испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в

соответствии с договором, определен _____________________ (наименование

документа) от ____________ N___________, являющегося частью договора.

11. Передача оформленной в установленном порядке документации по

отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами

12. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт

сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

комплекта научной-технической и другой документации, предусмотрен-

ной техническим заданием и условиями договора;

протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой

техники, изготовленных по договору (только для договоров, выполнение

которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий)

копии протокола научно-технического совета Исполнителя с

заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или

иному документу) на ее проведение _________ (наименование, число, месяц

и год утверждения).

13.*) Заказчик обязан в срок до ___________ (число, месяц, год)

утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению

приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с

планом работ по договору.

14.*) Исполнитель обязан в срок до _________ (число, месяц, год)

уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению

приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-

исследовательской работы научно-техническим советом).

15. Заказчик в течение _____ дней со дня получения акта сдачи-

приемки работ и отчетных документов, указанных в п.12 настоящего

договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки

научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

16. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами

составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок,

сроков из выполнения.

17. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно

принять и оплатить работы по договорной цене.

18. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-

экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей

Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных

исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения

специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в

размере ___________________________________________ (сумма прописью)

19. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность

получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего

проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом

в известность Заказчика в ____дневный срок после приостановления

Читайте также:
Договор аренды квартиры от руки образец

В этом случа стороны обязаны в _____дневный срок рассмотреть

вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

IV. Ответственность сторон

20. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по

настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством.

21. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за

неисполнение или ненадлежащее исполнение

V. Прочие условия

22. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую)

23. Другие условия по усмотрению сторон________

VI. Срок действия договора и юридические адреса сторон

24. Срок действия договора с “___”______ 20___г. по

“___” _______ 20___г.

25. Адреса и расчетные счета сторон Исполнителя

(почтовый и телеграфный индекс и адрес Исполнителя и банка (счет)),

((почтовый и телеграфный индекс и адрес Заказчика и банка (счет)).

26. К настоящему договору прилагаются:_______

Совершено в ________ “___”_______20__г. в двух экземплярах: по

одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую

*) Для договоров, выполнение которых предусматривает приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники

Посмотреть документ в галерее:

Советы офисному сотруднику:

  • Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни
    Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
  • Как понять, что коллектив вас не уважает
    На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
  • Офисные хроники или как противостоять сплетням
    Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
  • Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы
    Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.

Информация о документе:

Раздел: Бланки документов
Тип документа: Договор на создание и выполнение НТП
Размер файла: 16,4 кб (txt-версия)

Прикрепленный файл:

«Договор на создание научно-технической продукции». Скачать (Word, doc)

Если понравился этот бланк:

С этим документом часто просматривают:

  • Дополнительное соглашение к договору на проведение научно-технических, опытно-конструкторских и технологических работ
  • Заказ на проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и др.
  • Договор на выполнение научно-исследовательских работ
  • Договор на выполнение цикла научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
  • Договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ
  • Агентский договор, агентское соглашение 51
  • Брачный договор 4
  • Договор аренды жилого помещения 72
  • Договор аренды нежилого помещения 100
  • Договор аренды земельного участка 36
  • Договор аренды имущества, оборудования 48
  • Договор аренды транспортного средства 14
  • Прочие договоры аренды 25
  • Банковский договор, депозитный договор 79
  • Договор безвозмездного пользования 36
  • Договор дарения 90
  • Договор доверительного управления 38
  • Договор займа, расписка о займе 66
  • Кредитный договор, залоговый договор 78
  • Договор купли-продажи 309
  • Договор лизинга, финансовой аренды 37
  • Лицензионный договор, авторские права 37
  • Договор мены, обмена, бартера 75
  • Договор об оказании услуг, аутстаффингу 270
  • Договор перевозки, экспедиции 62
  • Договор подряда 162
  • Договор пожизненного содержания 66
  • Договор поручения, договор комиссии 72
  • Договор поставки товаров, продукции 127
  • Договор проката, бытового проката 23
  • Договор на создание и выполнение НТП 18
  • Договор страхования 56
  • Договор товарищества 35
  • Трудовой договор, трудовой контракт 160
  • Договор уступки права требования 15
  • Договор франчайзинга, концессии 7
  • Договор хранения 61
  • Договор энерго и электроснабжения 15
  • Проведение конкурсов, торгов 17

Ресурс призван помогать в составлении договоров и любых других документов. Стараемся размещать только актуальные шаблоны и бланки. Если сайт оказал вам помощь, отблагодарите его: поделитесь ссылкой с любой интернет аудиторией. При возникновении вопросов, а также предложений, просьба пользоваться обратной связью.

Договор на создание (передачу) научно-технической продукции

ДОГОВОР

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) .

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора .

Читайте также:
Договор купли продажи грузового автомобиля образец

1.3. Срок сдачи работ по договору « » 2021 г.

1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ от « » 2021 г. № , являющегося частью договора.

1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на путем .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене рублей.

2.2. Оплата производится единовременно за законченную работу.

2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с договором, определен от « » 2021 г. № , являющегося частью договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

  • комплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;
  • протокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору;
  • копии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение от « » 2021 г.

3.4. Заказчик обязан в срок до « » 2021 г. утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.

3.5. Исполнитель обязан в срок до « » 2021 г. уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом).

3.6. Заказчик в течение дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков из выполнения.

3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере рублей.

3.10. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в -дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в -дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств .

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию .

5.2. Другие условия по усмотрению сторон: .

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия договора с « » 2021 г. по « » 2021 г.

6.2. К настоящему договору прилагаются: .

6.3. Совершено в « » 2021 г. в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.

Договор на разработку

Образец договора в 2021 году

Бланк договора на разработку

Образец договора, подготовленный специалистами сервиса.

Понятие и содержание договора

Данное соглашение готовится, когда стороннему лицу поручается разработка некоего результата интеллектуальной деятельности (РИД), например, написание программы для ЭВМ.

Читайте также:
Договор купли продажи рыбы образец

Гражданский кодекс содержит понятие договора авторского заказа, который заключается с автором, то есть непосредственно с физическим лицом.

Договор, который формируется в сервисе «Документовед» хотя и регулирует процесс создания РИД и передачи прав на него, может заключаться как с физическим лицом (автором), так и с юридическим лицом (например, с компанией по разработке программного обеспечения). То есть по своей сути он является смешанным и содержит в себе как признаки авторского заказа, так и элементы договора подряда и оказания услуг.

Содержание договора

Договор на разработку составляется в письменной форме и обычно содержит в себе разделы, в которых изложены сведения о:

  • предмете договора;
  • правах и обязанностях сторон;
  • порядке выполнения работ и их передачи;
  • порядке распределения исключительных прав на созданный РИД;
  • стоимости и порядке расчётов;
  • ответственности сторон и непредвиденных обстоятельствах (форс-мажор);
  • конфиденциальности и т.д.

Стороны договора

В начале договора укажите дату и место заключения соглашения, и реквизиты сторон. Сторонами в данном случае являются:

  • Заказчик — лицо, поручающее другому лицу выполнить работу по созданию результата интеллектуальной деятельности.
  • Исполнитель — лицо, выполняющее работу по созданию результата интеллектуальной деятельности по поручению заказчика.

Со стороны Заказчика и Исполнителя могут быть как простые физические лица, так и субъекты предпринимательской деятельности — юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Предмет договора

В соглашении на разработку обязательно нужно определить предмет договора. Сделать это можно следующими способами:

  • путём указания в самом тексте договора;
  • в согласованном сторонами Техническом задании;
  • прописать в договоре, что конкретный перечень работ и условий их выполнения согласовываются сторонами посредством электронной переписки.

При согласовании предмета договора важно максимально чётко определить требования к результату работы. Например, при создании программы для ЭВМ нужно указать требования к функциональности, требования к программной совместимости и способам создания ПО (языки программирования, архитектуру программы).

Без подробного указания требований к результату интеллектуальной деятельности заказчик рискует получить совсем не тот результат, на который рассчитывал. Причём формально договор будет считаться исполненным, а работы выполненными надлежащим образом.

Более рациональным будет прописывать требования к результату работ именно в техническом задании или согласовывать посредством переписки. Таким образом, при изменении и уточнении каких-либо требований в процессе работы не потребуется перезаключение всего договора. Также можно предусмотреть, что, по мере необходимости, уточнённые данные можно согласовывать по электронной почте, даже если изначальные требования были установлены в техническом задании.

Права и обязанности сторон

Главная обязанность исполнителя — в согласованный срок передать результат работы Заказчику. А Заказчик, в свою очередь, обязан принять и оплатить работы, выполненные Исполнителем.

Также обязательно предусмотрите обязанность Заказчика в установленный срок предоставить всю необходимую информацию о перечне требуемых работ и исходные данные для выполнения работ.

Также дополнительными обязанностями сторон будет соблюдение режима конфиденциальности и авторских прав третьих лиц. Если Исполнитель понимает, что для выполнения работ необходимо использовать результат интеллектуальной деятельности третьих лиц, он должен уведомить об этом Заказчика, который самостоятельно заключает соответствующий договор с правообладателем о получении прав на их использование.

Сроки выполнения работ и порядок их передачи

Очень важно в договоре на разработку согласовать следующие сроки:

  • начала и срок окончания разработки. Можно также предусмотреть промежуточные сроки выполнения работ;
  • для выявления недостатков при приеме результат работ;
  • для предъявления требований Заказчиком об устранении недостатков, выявленных в ходе использования результатов работ;
  • для подписания акта приёма-передачи результата выполненных работ;
  • гарантийный срок;
  • срок, в течение которого Исполнитель будет обязан устранить недостатки.

Исключительные права использования результатов выполненных работ

Пропишите в соглашении кто будет обладателем исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по договору: либо Исполнитель передаёт все права Заказчику, или исключительное право остаётся у Исполнителя, а Заказчику предоставляется право использования результата выполненных работ путём воспроизведения, распространения, показа и т.д. Если все права передаются Заказчику, то Исполнитель не сохраняет за собой права использовать результат выполненных работ самостоятельно или представлять аналогичные права на их использование третьим лицам.

Читайте также:
ИП выставление счета по договору

Стоимость и порядок расчётов

Определите в договоре стоимость работ путём указания её в договоре или техническом задании. Также можно указать, что стоимость работ согласовывается сторонами посредством электронной переписки, в зависимости от объема и сложности подлежащей выполнению работы.

Также укажите, что именно включается в стоимость работ. Так в случае, когда исключительные права на результат выполненных работ останутся у Исполнителя, то в стоимость будет включатся вознаграждение за использование Заказчиком результатов выполненных работ. А если исключительные права будут переданы Заказчику, то также будет включено вознаграждение за передачу исключительных прав на указанные объекты.

Порядок расторжения соглашения

Установите в договоре порядок расторжения соглашения. Можно предусмотреть односторонний отказ по инициативе любой из сторон, либо прописать в каких конкретно случаях возможно расторжение в одностороннем порядке. Обычно прописывают, что Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в случае просрочки выполнения работ или не устранения недостатков выполненных работ. А Исполнитель вправе отказаться в случае неоплаты услуг (если были предусмотрены авансовые платежи) и когда Заказчик не передал ему необходимые исходные данные для выполнения работ.

Статья 769. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ

1. По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ – разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

2. Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы).

3. Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ несет заказчик.

4. Условия договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности).

Комментарий к ст. 769 ГК РФ

1. Пункт 1 коммент. ст. содержит определение сразу двух видов договоров, образующих в совокупности единый договорный тип: договора на выполнение научно-исследовательских работ (далее – договора на выполнение НИР) и договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ (далее – договоры на выполнение ОКР). По своей юридической природе указанные договоры близки к договорам подрядного типа, так как направлены на выполнение определенных работ. Однако характер выполняемых работ и достигаемые по этим договорам результаты настолько отличаются друг от друга, что они относятся хотя и к близким, но самостоятельным договорным типам.

Между собой договоры на выполнение НИОКР различаются предметом и степенью творчества, которая должна быть проявлена исполнителем при выполнении работ. Оба договора являются консенсуальными, взаимными и возмездными договорами, заключаемыми, как правило, на основе свободного волеизъявления сторон.

2. В п. 2 подчеркивается, что возможно заключение как единого договора на выполнение НИОКР, который охватывает весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и нескольких самостоятельных договоров, которыми регулируется проведение отдельных этапов (элементов) работ. В этой связи следует учитывать, что хотя правила гл. 38 ГК в основном распространяются на оба договора, в регулировании ряда вопросов применительно к каждому из них имеются существенные различия. Поэтому даже тогда, когда сторонами заключен единый договор на весь цикл работ, к отношениям сторон на отдельных этапах его исполнения будут применяться разные правила.

3. Важнейшее отличие рассматриваемых договоров от договора подряда раскрывается в п. 3 коммент. ст. Если подрядчик выполняет работу на свой риск (см. коммент. к ст. 705 ГК), то риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение НИОКР несет по общему правилу заказчик. Такое различие в подходе о распределении риска обусловлено тем, что предметом договоров на выполнение НИОКР является результат творческой деятельности, который в отличие от результата обычной подрядной работы не может быть гарантирован исполнителем.

Читайте также:
Отсутствие трудового договора последствия для работодателя

4. Несение заказчиком риска случайной невозможности исполнения договора прежде всего означает, что заказчик должен оплатить работу исполнителя даже тогда, когда последним будет выявлена объективная невозможность достижения желаемого для заказчика результата. Из этого, однако, не следует, как это часто утверждается в литературе, что предметом договоров на выполнение НИОКР является не результат работ, а сами работы как таковые. Просто отрицательный результат, выявленный исполнителем в ходе проведения работ, в данном случае рассматривается как один из возможных вариантов окончания работ.

Помимо обязанности оплатить любой, в том числе отрицательный, результат работы исполнителя, на заказчика по смыслу закона возлагается и риск гибели результата работы исполнителя, напр. риск повреждения или уничтожения опытного образца, если это произошло до передачи его заказчику. В строгом смысле данный случай не подпадает под действие п. 3 коммент. ст., поскольку далеко не всегда это приводит к невозможности исполнения договора. Если опытный образец можно восстановить или создать заново, цель договора может быть достигнута, но это должно делаться за счет заказчика.

5. В соответствии с буквальным смыслом норма о распределении риска между заказчиком и исполнителем носит диспозитивный характер, т.е. может быть изменена специальным законом или соглашением сторон. Однако указанная диспозитивность сводится практически на нет ст. 775 и 776 ГК, в императивной форме обязывающими заказчика оплатить ту часть работ исполнителя, которая была выполнена до выявления невозможности достижения требуемого результата. Налицо явная нестыковка правил, закрепленных п. 3 коммент. ст. и ст. 775 – 776 ГК. Вывод о непротиворечивости указанных правил возможен лишь при условии признания того, что ст. 775 – 776 ГК уточняют содержание нормы п. 3 коммент. ст. и действуют только тогда, когда законом или соглашением сторон не установлено иное. Если это действительно так, то сказать об этом можно было более четко.

6. Поскольку в процессе выполнения НИОКР нередко создаются новые объекты интеллектуальной собственности или используются уже охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, в рассматриваемой области наряду с правилами гл. 38 ГК применяются нормы об исключительных правах (интеллектуальной собственности), что и подчеркнуто в п. 4 коммент. ст. В настоящее время они содержатся в части четвертой ГК. Данное указание является, строго говоря, излишним, поскольку обязанность по соблюдению прав на охраняемые законом объекты интеллектуальной собственности существует и без этого. Смысл коммент. правила состоит в том, чтобы дополнительно подчеркнуть необходимость соблюдения авторских, патентных и иных аналогичных прав как возникающих у создателей творческих достижений в процессе выполнения НИОКР, так и принадлежащих любым третьим лицам.

Судебная практика по статье 769 ГК РФ

Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, исследовав фактические обстоятельства дела, руководствуясь статьями 309, 314, 327.1, 421, 431, 711, 769, 774 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ “О государственном оборонном заказе”, суды пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

Разрешая спор, суды, руководствуясь положениями статей 157, 309, 310, 702, 769, 774 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 N 275-ФЗ “О государственному оборонном заказе”, установив, что контракт между сторонами спора заключен в рамках исполнения акционерным обществом “РТИ” (головной исполнитель) обязательств по государственному контракту, государственным заказчиком по которому выступает Министерство обороны, оплата работ по спорному контракту производится после поступления денежных средств от государственного заказчика, финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета, при этом доказательства перечисления средств на специальные счета отсутствуют, размер понесенных объединением затрат предъявлен государственному заказчику, но не подтвержден и не проверен им, в связи с чем обоснованно пришли к выводу о ненаступлении условий, служащих основанием для осуществления расчета с объединением в связи с чем отказали в удовлетворении первоначального иска.

Читайте также:
Договор социального найма жилого помещения пример заполненный

Руководствуясь статьями 309, 314, 327.1, 330, 421, 708, 719, 769, 774 Гражданского кодекса Российской Федерации, указав на то, что окончательный расчет за выполненные работы не может быть поставлен в зависимость от действий третьих лиц, не являющихся участниками договора, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о наличии у ответчика обязанности по оплате выполненных работ и, проверив расчет неустойки и признав его правильным, не усмотрев оснований для применения статьи 333 названного Кодекса, удовлетворили иск в заявленном размере.

Установив факт существенного нарушения исполнителем условий договора, руководствуясь статьями 395, 450, 450.1, 453, 708, 720, 721, 723, 769, 773, 774, 777, 778, 1102, 1107 Гражданского кодекса Российской Федерации, приняв во внимание пункты 5.2 и 8.2 договора, суды пришли к выводу о наличии оснований для расторжения договора и возврата перечисленного аванса с учетом затрат исполнителя и частично удовлетворили первоначальный иск.

Оценив представленные в дело доказательства и отказывая в удовлетворении иска, суды руководствовались статьями 309, 310, 401, 769, 773, 774, 777 Гражданского кодекса Российской Федерации и с учетом экспертного заключения исходили из отсутствия доказательств надлежащего выполнения учреждением работ, наличия для заказчика потребительской ценности результата выполненных работ и возможности их использования.

Руководствуясь статьями 330, 708, 768, 769, 778 Гражданского кодекса Российской Федерации, приняв во внимание пункты 4.1, 5.4 контракта, учитывая получение заказчиком акта приемки этапа работ и отчетных документов до истечения установленного контрактом срока, суды пришли к выводу о том, что несвоевременное подписание заказчиком акта сдачи-приемки этапа работ не может повлечь неблагоприятные последствия для исполнителя в виде взыскания штрафных санкций и отказали в иске.

Руководствуясь статьями 330, 708, 768, 769, 773, 778 Гражданского кодекса Российской Федерации, приняв во внимание пункты 4.3, 5.4 контракта, учитывая получение заказчиком акта приемки этапа работ и отчетных документов до истечения установленного контрактом срока, суды пришли к выводу о том, что несвоевременное подписание заказчиком акта сдачи-приемки этапа работ не может повлечь неблагоприятные последствия для исполнителя в виде взыскания штрафных санкций и отказали в иске.

Оценив доказательства по делу в соответствии со статьей 71 АПК РФ, исследовав фактические обстоятельства дела и условия контракта, отказывая в иске, суды руководствовались статьями 314, 327.1, 421, 702, 769, 774 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 27.12.1995 N 213-ФЗ “О государственном оборонном заказе” и исходили из не наступления совокупности предусмотренных пунктом 6.4 контракта обстоятельств, необходимых для оплаты предъявленных работ.

Удовлетворяя частично первоначальные исковые требования, суды, руководствуясь положениями статей 763, 769, 773, 778 Гражданского кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации имеющиеся в деле доказательства, установив факт изготовления и передачи результата, предусмотренных муниципальным контрактом научно-исследовательских работ администрации (заказчик), учитывая заключение проведенной по делу экспертизы, согласно которому работы полностью соответствует требованиям контракта, правомерно взыскали задолженность и денежную сумму, являющуюся санкцией за неисполнение обязательств по оплате работ.

Исследовав фактические обстоятельства дела, оценив представленные по делу доказательства и степень влияния всех имевших место факторов на просрочку исполнения сторонами взаимных обязательств, взыскивая частично неустойку, суд апелляционной инстанции руководствовался статьями 330, 708, 768, 769, 778 Гражданского кодекса Российской Федерации и, приняв во внимание вступившие в законную силу судебные акты по делу N А40-103545/2014, исходил из того, что мера ответственности за просрочку выполнения ОКР (этапа ОКР) в виде неустойки, предусмотренная пунктом 46 контракта, в удовлетворенной части соответствует его условиям и последствиям нарушения ответчиком обязательств.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, установив, что в выводах, сделанных Межведомственной комиссией, констатируется факт, свидетельствующий о невозможности однозначно определить причину создавшейся нештатной ситуации на борту МКА, вина ответчика и противоправность его действий не установлены, корпорацией не доказано, что нештатная ситуация произошла по причине, за которую отвечает исполнитель ОКР, руководствуясь положениями статей 15, 393, 769, 773, 777 Гражданского кодекса Российской Федерации, разъяснениями, содержащимися в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 “О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации”, суды пришли к выводу о недоказанности наличия совокупности условий, необходимых для возложения на ответчика ответственности в виде возмещения убытков.

Читайте также:
Договор купли продажи гаража без документов

Договор на создание научно-технической или производственной продукции

Тип документа: Договор на выполнение научно-исследовательских работ

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 11,6 кб

Бланк

Скачать Договор на создание научно-технической или производственной продукции

  • Договор на выполнение научно-исследовательских работ: образцы (Полный перечень документов)
  • Поиск по фразе «Договор на выполнение научно-исследовательских работ» по всему сайту
  • «Договор на создание научно-технической или производственной продукции».pdf
  • Договор на выполнение научно-исследовательской работы (положение Совмина СССР от 04.07.88)
  • Акт сдачи – приемки научно-технической продукции
  • Регистрационная карта на НИОКР
  • Протокол согласования договорной цены
  • Информационная карта на НИОКР
  • Заказ на проведение НИОК и технологических работ
  • Дополнительное соглашение на проведение НИОКР
  • Договор на создание и передачу НТП на межотраслевой основе
  • Договор на создание и передачу научно-технической продукции
  • Скачано документов

Занесено в базу

Внесены исправления в

  • Договоры
  • Все документы
  • Агентский договор
  • Договор аренды
    • Договор аренды жилого помещения
    • Договор аренды нежилого помещения
    • Договор аренды транспортного средства
    • Договор аренды имущества
    • Договор аренды земельного участка
    • Договор аренды предприятия
  • Договор банковского вклада
  • Договор банковского счёта
  • Договор банковской гарантии
  • Брачный договор
  • Договор безвозмездного пользования
  • Договор дарения
  • Договор задатка
  • Договор займа
  • Договор залога
  • Защита авторских прав
  • Защита прав собственности
  • Договор доверительного управления
  • Договор комиссии
  • Договор кредита
  • Договор купли-продажи
    • Договор купли-продажи транспортного средства
    • Договор купли-продажи имущества
    • Договор купли-продажи недвижимости
    • Договор купли-продажи земельного участка
    • Договор купли-продажи валюты и ценных бумаг
  • Договор лизинга
  • Договор мены
  • Договор на оказание услуг
  • Договор перевозки
  • Договор подряда
    • Договор бытового подряда
    • Договор строительного подряда
  • Договор поручения
  • Договор поручительства
  • Договор поставки
  • Договор бытового проката
  • Договор пожизненной ренты
  • Договор о совместной деятельности
  • Договор страхования
  • Трудовой договор
  • Договор уступки права требования
  • Учредительные договоры
  • Договор франчайзинга
  • Договор хранения
  • Акт
  • Анкета
  • Ведомость
  • Выписка
  • График
  • Данные
  • Декларация
  • Доверенность
  • Договор
  • Жалоба
  • Журнал
  • Задание
  • Заключение
  • Записка
  • Запрос
  • Заявка
  • Заявление
  • Исковое
  • Извещение
  • Инструкция
  • Информация
  • Карта
  • Карточка
  • Книга
  • Контракт
  • Опись
  • Отчет
  • Паспорт
  • Перечень
  • Письмо
  • План
  • Показатели
  • Положение
  • Постановление
  • Предложение
  • Представление
  • Претензия
  • Приказ
  • Протокол
  • Разное
  • Разрешение
  • Расписка
  • Распоряжение
  • Расчет
  • Реестр
  • Резюме
  • Решение
  • Сведения
  • Свидетельство
  • Сертификат
  • Смета
  • Соглашение
  • Сообщение
  • Список
  • Справка
  • Таблица
  • Требования
  • Уведомление
  • Удостоверение
  • Устав
  • Характеристика
  • Ходатайство

Можно сломать шпагу, нельзя истребить идею. (В. Гюго)

  • Типовые договоры
  • Образцы документов
  • Политика конфиденциальности
  • Обратная связь

У нас на сайте каждый может бесплатно скачать образец интересующего договора или образца документа, база договоров пополняется регулярно. В нашей базе более 5000 договоров и документов различного характера. Если вами замечена неточность в любом договоре, либо невозможность функции “скачать” какого-либо договора, обратитесь по контактным данным. Приятного времяпровождения!

Сегодня и навсегда — загрузите документ в удобном формате! Уникальная возможность скачать любой документ в DOC и PDF абсолютно бесплатно. Многие документы в таких форматах есть только у нас. После скачивания файла нажмите “Спасибо”, это помогает нам формировать рейтинг всех документов в базе.

Образец договора на создание (передачу) научно-технической продукции (НТП), заключаемого между юридическими лицами

Договор подряда – это выполнение определенной работы за вознаграждение. Одна сторона – Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их второй стороне – Заказчику. Заказчик обязан принять и оплатить эти работы. Различаются отдельные виды подряда: бытовой, строительный, проектный и другие. Договор подряда может быть направлен на переработку вещи или изготовление новой. В этом случае право собственности на результат работ будет передаваться Заказчику. Работы выполняются из материалов Подрядчика его силами и средствами. Подрядчик вправе привлекать к работе других лиц – Субподрядчиков, если это прямо не запрещено Заказчиком.

Читайте также:
Договор аренды автомобиля между физическими лицами образец

Цена работы в договоре подряда может указываться двумя способами – в твердой сумме либо приблизительной – путем составления смет на отдельные виды работ. Если цена указана в твердой сумме, Подрядчик не вправе требовать ее увеличения. Оплата работ осуществляется после их передачи Заказчику, если в договоре не предусмотрена поэтапная оплата работ по отдельным сметам. Заказчик в любое время может отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику за все, уже сделанные, этапы работы.

ДОГОВОР

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) .

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора .

1.3. Срок сдачи работ по договору « » 20 г.

1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ от « » 20 г. № , являющегося частью договора.

1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется Заказчиком на путем .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом о договорной цене рублей.

2.2. Оплата производится единовременно за законченную работу.

2.3. Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научно-технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, порядок проведения приемочных испытаний опытных образцов (партий) новой техники, изготавливаемых в соответствии с договором, определен от « » 202 г. № , являющегося частью договора.

3.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора осуществляется сопроводительными документами Исполнителя.

3.3. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки научно-технической продукции с приложением к нему:

lкомплекта научно-технической и другой документации, предусмотренной техническим заданием и условиями договора;

lпротокола комиссии по приемке опытных образцов (партий) новой техники, изготовленных по договору;

lкопии протокола научно-технического совета Исполнителя с заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию (или иному документу) на ее проведение от « » 20 г.

3.4. Заказчик обязан в срок до « » 20 г. утвердить и сообщить Исполнителю состав комиссии по проведению приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных в соответствии с планом работ по договору.

3.5. Исполнитель обязан в срок до « » 20 г. уведомить Заказчика о готовности изготовленных образцов к проведению приемочных испытаний (рассмотрению результатов законченной научно-исследовательской работы научно-техническим советом).

3.6. Заказчик в течение дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, указанных в п.3.3 настоящего договора, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ.

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечислением необходимых доработок, сроков из выполнения.

3.8. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по договорной цене.

3.9. При сокращении сроков выполнения работ, улучшения технико-экономических параметров разработки, повышения экспортных возможностей Заказчика от внедрения работ за проведение Исполнителем вариантных исследований, экспериментов и работ по дизайну с целью удовлетворения специальных требований устанавливается доплата к договорной цене в размере рублей.

3.10. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в -дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в -дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

Читайте также:
Где заключить договор социального найма жилого помещения

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств .

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемую (передаваемую) научно-техническую продукцию .

5.2. Другие условия по усмотрению сторон: .

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Срок действия договора с « » 20 г. по « » 20 г.

6.2. К настоящему договору прилагаются: .

6.3. Совершено в « » 20 г. в двух экземплярах: по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую силу.

Типовые договоры, образцы договоров

ДОГОВОР НА СОЗДАНИЕ (ПЕРЕДАЧУ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

(Утвержден Приказом Минсоцзащиты России от 19 марта 1996 г. ¹ 74)

Министерство социальной защиты населения Российской Федерации, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице заместителя министра Панова Андрея Михайловича, действующего на основании Положения о Министерстве, с одной стороны, и ____________________________________________ именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, в лице ___________________________________________,
(должность, ф.,и.,о.)
действующего на основании _____________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, оплачивает расходы и принимает исполненную работу, а Исполнитель принимает на себя выполнение и сдачу (передачу) работы по теме: ____________________________ ______________________________________________________________________________________.
(наименование научно-технической продукции)
1.2. Содержание работы и сроки выполнения ее этапов определяются календарным планом.
1.3. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания к договору _________________________________________________.
(наименование, номер, число, месяц и год утверждения)
1.4. Срок действия договора с даты подписания по “___” _________________ 199 __ г.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. За выполненную работу, научно-техническую продукцию согласно настоящему договору Заказчик перечисляет Исполнителю в соответствии с протоколом соглашения о договорной цене ______________________________________________________________________________________.
(сумма цифрами и прописью)
2.2. Оплата производится: единовременно за оконченную работу, поэтапно, авансовым платежом (нужное подчеркнуть) *.
2.3. Исполнитель обеспечивает у себя надлежащий бухгалтерский учет, отчетность и анализ фактических затрат по выполняемой работе поэтапно.

3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. При завершении каждого этапа работы, а также работы в целом Исполнитель передает Заказчику научную, техническую и другую документацию, предусмотренную техническим заданием, на основании двустороннего акта сдачи-приемки научно-технической продукции.
3.2. Заказчик обязан в 5-дневный срок принять работу, подписать акт сдачи-приемки, заверить его печатью и 2 экземпляра направить Исполнителю.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.4. Заказчик имеет право с привлечением необходимых специалистов проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
3.5. Если в процессе выполнения работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив письменно об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок после приостановления работ.
В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.
3.6. В случае, если у Заказчика появятся замечания или претензии, он заявляет их Исполнителю в течение 15 дней со дня составления двустороннего акта.
3.7. Заказчик вправе отказаться (полностью или частично) от продукции, произведенной по договору, при условии полного возмещения стороне понесенных убытков в соответствии с действующим законодательством, а также от оплаты продукции, не соответствующей качеству, установленному договором.

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение сроков выполнения отдельных этапов или работы в целом по созданию научно-технической продукции, а также неустранение в согласованные сроки замечаний по ее количеству и качеству Исполнитель уплачивает Заказчику за просрочку исполнения до 1 месяца неустойку в размере 1%, а при просрочке свыше 1 месяца дополнительно неустойку в размере 2% стоимости не выполненной в срок работы.
4.2. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору.
4.3. Исполнитель в случае невыполнения обязательств по договору возвращает Заказчику перечисленную сумму оплаты полностью либо пропорционально сумме стоимости невыполненной работы, а также выплачивает штраф за пользование перечисленными денежными средствами в размере учетной ставки банковского процента в месте нахождения Заказчика от суммы стоимости не выполненных по договору работ.
4.4. В случае необоснованного отказа от приемки продукции Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 1% стоимости работ.
4.5. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между сторонами.
В случае, если стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

Читайте также:
Как правильно составить договор аренды нежилого помещения

5. Прочие условия
5.1. Исполнитель не вправе передавать научную и научно-техническую продукцию третьим лицам на договорной или иной основе без письменного согласия Заказчика.
5.2. Другие условия по усмотрению сторон:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

6. Форс-мажор
Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обязательств (стихийные явления, военные действия и др.).

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик – Министерство социальной защиты населения РФ, 103715, г. Москва, Славянская пл., 4, стр. 1, тел.: (095) 220-96-18.
Расчетный (бюджетный) счет ¹ 66120154 в отделении ОПЕРУ Центробанка г. Москвы, МФО 191027.

Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
1. Календарный план.
2. Протокол соглашения о договорной цене.
3. Техническое задание, технико-экономическое обоснование.

Заместитель министра ______________________________________
социальной защиты населения Российской (должность)
Федерации ______________________________________
А. Панов (подпись, ф.,и.,о.)

“____” ____________ 199 __ г. “____” ____________ 199 __ г.

М.П. М.П.

Утверждаю:
заместитель министра социальной
защиты населения Российской Федерации

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА, ТЕМЫ

1. Наименование проекта, темы _______________________________________________________.
2. Срок (квартал, год) начала работы __________________________________________________.
3. Срок (квартал, год) завершения работы ______________________________________________.
4. Цель и назначение разработки ______________________________________________________.
5. Ожидаемые конечные результаты ___________________________________________________.
6. Область применения (сфера использования) __________________________________________.
7. Место (организация, предприятие) и срок освоения (внедрения, реализации) результатов разработки ______________________________________________________________________________.
8. Сметная стоимость разработки _____________________________________________________.
9. Источник финансирования разработки и плательщик:
9.1. Источник финансирования – федеральный бюджет;
9.2. Плательщик – Министерство социальной защиты населения Российской Федерации.
10. Заказчик разработки – Минсоцзащиты России.
11. Исполнитель разработки, его ведомственная подчиненность
__________________________________________________________________________________.
(индекс, почтовый адрес, телефон)
12. Соисполнители _________________________________________________________________.
13. Обоснование для разработки:
13.1. Президентская программа “Дети России”;
13.2. Федеральная целевая программа “Дети-инвалиды”.

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ

___________________________________________________________________________________
(наименование научно-технической продукции)
по договору ¹ _____________ от “_____” _____________________ 199 _____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика – Министерство социальной защиты населения Российской Федерации и от лица Исполнителя _____________________________________________,
(полное наименование Исполнителя)
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на создание (передачу) научно-технической продукции в сумме _____________________________________ руб. ___________________________________________________________________.
(прописью)
При невыполнении Исполнителем условий договора в соответствии с пп. 3.6 и 4.3 договорная цена уменьшается:
по п. 3.6 на ________________________________________________________________________;
по п. 4.3 на ________________________________________________________________________.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

Исполнитель ______________________ Заказчик ______________________________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
по теме _________________________

Договор ¹ _________ от “_____” _________________ 199 _____ г.

Чем заканчивается этап (научно-техни­ческая документация, макеты, экспериментальные образцы и другие результаты работ)

От Исполнителя ____________________ От Заказчика ___________________________

Руководитель разработки Заместитель министра А.М. Панов
________________________________ _______________________________________
(подпись) (подпись)

* В первых двух случаях оплата производится по мере поступления денежных средств из федерального бюджета на расчетный счет Заказчика.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: