Договор купли продажи угля образец

Договор поставки автомобильным транспортом

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № __________

” __ ” __________ 200_ г.

ООО “Промышленная Компания РосУголь”, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице Генерального директора __________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице ___________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель оплатить и принять угольную продукцию (в дальнейшем уголь).

1.2. Количество поставляемого угля, марочный состав, цена, сроки (периоды) поставки, оформляются Сторонами в форме Дополнительных соглашений к настоящему договору.

1.3. Замена марок и сортов другими сортомарками допускается в порядке, определяемом ГОСТами, ТУ.

1.4. Поставка угля производится по территории Российской Федерации.

1.5. Срок действия договора с момента подписания по «___» _________ 200_ года, а в части расчетов, до их полного завершения.


2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

2.1. Качество поставляемого угля должно соответствовать ГОСТам, ТУ и подтверждаться сертификатом (удостоверением) качества.


3. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ

3.1. Поставщик обязуется поставить уголь по адресам и в количестве, указанным Покупателем в срок, определяемый в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

3.2. Поставка товара производится автотранспортом Поставщика.

3.3. Поставщик имеет право на досрочную поставку угля при наличии письменного согласия Покупателя.

3.4. В течение десяти дней с момента поставки Поставщик обязан предоставить Покупателю оригинал счета фактуры на поставленную партию угля.

3.5 Право собственности переходит от Поставщика к Покупателю в момент разгрузки транспорта Поставщика.


4. ЦЕНА ТОВАРА

4.1. Цена поставляемого угля определяется по позициям, указанным в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору в рублях РФ.

5. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

5.1.Оплата угольной продукции производится денежными средствами в полном объеме согласно срокам, указанным в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на счет Поставщика.

5.2. До 15 числа месяца, следующего за месяцем отгрузки, Стороны подписывают акт сверки поставок и взаиморасчетов по настоящему Договору, оформленный Поставщиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.1.1. За просрочку поставки угля, в том числе в случае нарушения сроков замены некачественного угля и/или допоставки угля, в установленный настоящим договором срок, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от стоимости не поставленного/недопоставленного в срок угля за каждый день просрочки, до полного исполнения обязательства.

6.2. Уплата нестойки, установленной п. 6.1 п. 6.1.1. не освобождает Стороны от исполнения обязательств оговоренных данным договором.

6.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, обязана возместить другой стороне причиненные убытки на основании представленных другой стороной обоснованных расчетов.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны не несут ответственности за частичное или полное неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось прямым следствием наступления обстоятельств, которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады, а также решений государственных органов РФ. В случае наступления указанных обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств. Другие обстоятельства, в т.ч. забастовка, не являются основанием для освобождения от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору.

7.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выданные соответствующей Торгово-Промышленной палатой.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно, но не позднее 72 часов с момента наступления указанных в п. 7.1. обстоятельств, в письменной форме уведомить другую сторону. Несоблюдение данного условия лишает сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в будущем.

7.4. В случае, если срок действия форс-мажорных обстоятельств будет свыше трех месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение убытков, причиненных расторжением договора.


8. ПРЕТЕНЗИИ И АРБИТРАЖ

8.1. Споры, возникающие при заключении и исполнении настоящего договора, рассматриваются арбитражным судом, по месту нахождения ответчика, в соответствии с действующим российским законодательством, с соблюдением претензионного урегулирования разногласий.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

Читайте также:
Лицензионный договор присоединения

9.2. Все дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих сторон и скреплены печатью.

9.3. После подписания настоящего Договора вся переписка и документы, которыми Стороны обменялись в процессе переговоров, считаются недействительными.

9.4. Ни одна из Сторон не имеет права, без письменного согласования с другой Стороной полностью или частично передать третьему лицу обязательства по исполнению настоящего Договора.

9.5. Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах на русском языке – по одному для каждой из Сторон.

Договор поставки угля

Отзывов: 12 Просмотров: 18755
Голосов: 2 Обновлено: 03.06.2013

Автор документа

число консультаций: 82
отмеченных лучшими: 5
ответов к документам: 52
размещено документов: 927
положительных отзывов: 84
отрицательных отзывов: 6
  • E-mail: dogovor-urist@yandex.ru

Договор поставки угля № ____

г. _________________ «___» ___________ 20__ г.

______________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________, действующего на основании ________________________, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны (именуемые в дальнейшем – Стороны), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю уголь _______ (далее – Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар.

1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц, а также обязуется возместить Покупателю в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения мотивированной претензии все возникшие у Покупателя в связи с невыполнением Поставщиком данного обязательства убытки и расходы.

2. Обязательства сторон

2.1. Поставщик обязан:

2.1.1. Поставить Товар Покупателю на склад, расположенный по адресу, указанному в Приложении № 3 к Договору, в количестве, соответствующем заявке Покупателя. Поставщик не имеет права самостоятельно, без согласования с Покупателем, изменять количество Товара, подлежащего передаче Покупателю.

2.1.2. Поставить Товар Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Покупателя заявки на Товар, согласно установленному графику поставки Товара, указанному в Приложении № 3 к Договору.

2.1.3. Предоставить Покупателю вместе с передаваемым Товаром товарную накладную формы ТОРГ-12, и акт сдачи-приема Товара, оформленный согласно Приложению № 2 к настоящему Договору.

2.1.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления от Покупателя, подписанного без замечаний акта сдачи-приема Товара и товарной накладной формы ТОРГ-12, выставить Покупателю счет-фактуру на оплату Товара, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ.

2.1.5. Поставить недостающий Товар или заменить Товар ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Покупателя.

2.2. Покупатель обязан:

2.2.1. Принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего Договора. Обязательства Покупателя по оплате Товара являются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

2.2.2. Направить Поставщику заявку с указанием количества Товара и сроков поставки по форме Приложения № 3 к Договору.

2.2.3. Направить Поставщику второй экземпляр товарной накладной формы ТОРГ-12 в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Товара.

3. Цена и порядок расчетов по договору

3.1. Оплата за Товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20-ти банковских дней с момента получения счета – фактуры (счета), выставленного на основании подписанного Сторонами акта сдачи – приема Товара и товарной накладной формы ТОРГ-12. Стоимость доставки Товара Покупателю и стоимость погрузо-разгрузочных работ входит в общую стоимость Товара.

3.2. В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок стоимость 1 т. угля составляет ________ рублей, НДС не предусмотрен (либо в том числе НДС 18% ____ (_____) рублей); общая стоимость Товара составляет __________(__________________________________) рублей, НДС не предусмотрен (либо в том числе НДС 18% ____ (_____) рублей).

3.3. Стороны договорились о следующем порядке оформления счетов (счетов – фактур):

ИНН/КПП покупателя: ____________________________________________

4. Порядок сдачи-приема Товара

4.1. Товар принимается Покупателем или указанным им уполномоченным лицом в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. с последующими изменениями, и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. с последующими изменениями.

Читайте также:
Как посчитать количество дней просрочки по договору

4.2. Замена Товара ненадлежащего качества или поставка недостающего Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя.

4.3. Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику по качеству и количеству поставленного Товара в течение 3 (трех) месяцев после его приемки. Дата приемки Товара соответствует дате, указанной в акте сдачи-приема Товара и товарной накладной формы ТОРГ-12.

5. Качество Товара

5.1. Качество Товара должно соответствовать действующим нормам показателей качества, предусмотренным ГОСТами, и подтверждаться удостоверением о качестве, выданным аттестованной и соответствующей ГОСТ лабораторией Поставщика.

5.2. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, сертифицирован в Российской Федерации.

5.3. Поставщик предоставляет Покупателю сертификат на Товар, поставляемый по Договору (или заверенную надлежащим образом копию), не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до момента поставки Товара и подписания Покупателем товарных накладных формы ТОРГ-12.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае неисполнения Поставщиком предусмотренных Договором обязательств по срокам поставки Товара он несет материальную ответственность в виде пени, размер которой составляет: 0,1% стоимости не поставленного в срок (недопоставленного) Товара за каждый день просрочки.

6.2. Уплата пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

6.3. При нарушении Поставщиком срока исполнения своих обязательств по настоящему Договору более чем на 3 (три) календарных дня, Покупатель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Поставщика.

6.4. Риск случайной гибели Товара до передачи его Покупателю несет Поставщик.

6.5. Ответственность Сторон за нарушение условий настоящего Договора в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Форс – мажор

7.1. В случае наступления форс – мажорных обстоятельств, препятствующих исполнению настоящего Договора, Сторона, для которой возникли указанные обстоятельства, освобождается от исполнения обязательств по настоящему Договору до их прекращения. К форс – мажорным обстоятельствам относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияние и за возникновение которых они не несут ответственности.

7.2. Сторона, для которой возникли форс – мажорные обстоятельства, обязана в течение двух суток известить другую Сторону об их возникновении, при невыполнении этого условия Сторона теряет право позднее ссылаться на данные обстоятельства.

8. Особые условия

8.1. Право собственности на поставленный Товар и риск случайной гибели Товара переходят к Покупателю в момент передачи Товара. Моментом передачи товара является момент подписания Сторонами акта сдачи-приема Товара и товарных накладных формы ТОРГ-12 без замечаний Покупателя.

8.2. В случае возникновения между Покупателем и Поставщиком споров или разногласий, связанных с настоящим Договором, Стороны разрешают их путем переговоров.

8.3. Если споры между Сторонами не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд ____________________ в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия договора

9.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по «___» ____________ 20__ года.

10. Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

10.3. В случае изменения банковских реквизитов, почтового адреса, в случае реорганизации или ликвидации Стороны обязаны немедленно известить об этом друг друга.

10.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации

К настоящему Договору прилагаются:

1. Спецификация (Приложение № 1)

2. Акт сдачи-приема Товара (Приложение № 2)

3. График поставки (Приложение № 3)

11. Адреса и реквизиты сторон

Покупатель: Поставщик:

Покупатель:

________________________________

(должность)

________________/______________/

(подпись) (ФИО)

М.П.

«___» _____________ 20__ г.

Поставщик:

____________________________________

(должность)

________________/______________/

(подпись) (ФИО)

М.П.

«___» _____________ 20__ г.

Договор – образцы, бланки, примерные формы договоров

Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы

Договоры купли-продажи товаров, имущества, оборудования

Договоры купли-продажи автомобилей

Различные договоры купли-продажи

Договоры купли-продажи ценных бумаг (акций, долей в уставном капитале обществ)

Договоры купли-продажи земельных участков

Договоры купли-продажи недвижимого имущества

Договоры купли-продажи жилых помещений

Договоры купли-продажи предприятия

Читайте также:
Как взыскать долг без расписки и договора

Договоры поставки товаров

Договоры поставки на условиях Инкотермс 2020

Договоры поставки продовольственных товаров

Различные договоры поставки

Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд

Договоры мены товаров (предметов)

Договоры мены недвижимого имущества

Договоры мены ценных бумаг (векселей, акций) и долей

Договоры дарения земельного участка

Договоры дарения недвижимого имущества

Договоры дарения доли в уставном капитале

Различные договоры дарения

Рента и пожизненное содержание с иждивением

Договоры постоянной ренты

Договоры пожизненной ренты

Договоры пожизненного содержания с иждивением

Договоры аренды недвижимости

Договоры аренды зданий и сооружений

Договоры аренды предприятий, имущественных комплексов

Договоры аренды земельных участков

Договоры аренды транспортных средств

Договоры аренды оборудования и техники

Договоры финансовой аренды (лизинга)

Договоры субаренды помещений, имущества, транспортных средств

Различные договоры аренды

Наем жилого помещения

Договоры найма жилого помещения (квартиры, комнаты)

Договоры социального найма, поднайма

Договор безвозмездного пользования

Договоры безвозмездного пользования земельным участком

Договоры безвозмездного пользования жилым помещением

Договоры безвозмездного пользования нежилым помещением

Различные договоры безвозмездного пользования

Договоры строительного подряда

Договоры бытового подряда

Договоры подряда для государственных или муниципальных нужд

Договоры подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Договоры подряда с временным творческим коллективом

Различные договоры подряда

Договоры, контракты на выполнение НИОКР

Возмездное оказание услуг

Договоры возмездного оказания услуг

Договоры предоставления услуг в области рекламы

Договоры предоставления аудиторских услуг

Договоры предоставления услуг в области медицины

Договоры предоставления услуг в области связи (телефонной, Интернет)

Договоры предоставления услуг на рынке ценных бумаг

Договоры предоставления услуг по продаже (покупке) недвижимости

Договоры предоставления коммунальных услуг

Договоры предоставления услуг по подбору персонала и трудоустройству

Договоры предоставления услуг в области обучения

Договоры предоставления услуг перевода

Договоры предоставления охранных услуг

Договоры предоставления услуг по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, услуг по уборке помещений

Договоры предоставления транспортных услуг

Договоры предоставления услуг по хранению

Договоры реализации туристского продукта, предоставления туристических, гостиничных услуг

Договоры предоставления услуг (выполнение работ), связанных со строительством (ремонтом)

Договоры предоставления информационных услуг

Различные договоры оказания услуг

Договоры перевозки автомобильным транспортом

Договоры перевозки водными видами транспорта

Различные договоры перевозки

Договоры транспортной экспедиции

Договоры беспроцентного займа

Договоры займа между резидентом и нерезидентом

Договоры займа с обеспечением

Договоры о предоставлении кредитной линии

Финансирование под уступку денежного требования (факторинг)

Договоры банковского вклада

Договоры срочного банковского вклада

Договоры банковского вклада до востребования

Договоры целевого вклада

Договоры банковского счета

Специальные виды договоров хранения

Различные договоры хранения

Договоры имущественного страхования

Договоры личного страхования

Договоры страхования ответственности

Договоры страхования предпринимательского риска

Договоры ипотечного и титульного страхования

Договоры медицинского и пенсионного страхования

Различные договоры поручения

Различные договоры комиссии

Различные агентские договоры

Доверительное управление имуществом

Договор доверительного управления имуществом

Различные договоры доверительного управления

Договоры коммерческой концессии

Договоры простого товарищества

Различные виды договора о совместной деятельности

Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

Договоры авторского заказа

Договоры об отчуждении исключительного права

Договор об отчуждении патента

Договор уступки права требования

Договор об осуществлении патентного поиска

Гражданский кодекс в договорах. Примерные формы

Подборка подготовлена экспертами компании “Гарант”

© ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”, 2021. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания “Гарант” и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Инструкция: составляем договор поставки

Договор поставки — это документ, фиксирующий соглашение сторон о покупке и доставке товаров. Его составляют по нормам ГК РФ.

Соглашение по ГК РФ

Официальный договор поставки по ГК РФ — это контракт между продавцом, который ведет предпринимательскую деятельность, и покупателем, который закупает продукцию не для личных целей (ст. 506 ГК РФ).

Такое соглашение оформляется в виде письменной сделки с четкой регламентацией условий (гл. 9, 11 ГК РФ). Продавец обязуется поставить товары надлежащего ассортимента и качества, а заказчик — оплатить их. В контракте оговариваются сроки, цена, порядок и адрес приемки. Основные положения о заключении такого соглашения перечислены в ст. 432 ГК РФ.

Типовая форма

Вот типовая форма договора поставки — пустой шаблон:

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___

г.______________ «___»____________20__ г.

___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице ________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава предприятия с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Читайте также:
Отсутствие трудового договора последствия для работодателя

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать продукцию (___наименование продукции___) (далее «Товар») и относящееся к ней документы в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять этот Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора.

1.2. Количество, ассортимент, цена и срок оплаты согласовываются сторонами в счетах, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Вне зависимости от объема закупки «Покупатель» получает скидку на Товар в размере 10% от общей суммы счета.

2. Сроки и порядок поставки

2.1. В течение срока действия настоящего Договора Товар поставляется Покупателю партиями согласно счетам, согласованным сторонами.

2.2. Поставка товара производится Поставщиком по заявке Покупателя по указанному Покупателем адресу до конца месяца, в котором произведена оплата счета Покупателем, в количестве и ассортименте, указанном в счете.

2.3. Датой поставки товара считается дата передачи Товара Покупателю (дата составления накладной).

2.4. Приемка товара от Поставщика оформляется подписанием счета-фактуры и товарно-транспортной накладной на переданный Товар, в которой отражают результат его приемки по количеству, с указанием даты приемки товара представителем Покупателя. Накладная подписывается в таком количестве, чтобы у каждой из сторон, участвующих в сделке по поставке товара, осталось по необходимому числу экземпляров.

3. Качество, комплектность, упаковка и гарантия на товар.

3.1. Товар поставляется в упаковке Поставщика, обеспечивающей его сохранность при надлежащем хранении и транспортировке.

3.2. Качество и комплектность Товара должны соответствовать назначению товара, требованиям, предъявленным к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

3.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан заменить или принять забракованный товар в сроки, согласованные с Покупателем на основании отбраковочной накладной.

3.4. Срок гарантии на Товар составляет 6 месяцев с даты поставки, если другие сроки не указаны в Гарантийных обязательствах Поставщика, передаваемых Покупателю вместе с Товаром (в виде Гарантийных талонов, записей в накладных и т. п.)

4. Цена товара и порядок расчетов

4.1. Цены поставляемого товара, включая НДС, стоимость упаковки, маркировки, согласовываются сторонами в счетах, выставляемых Поставщиком. Цены на одни и те же товары в разных партиях товаров могут отличаться, что устанавливается соответствующим счетом.

4.2. Оплата Товара (партии товаров) производится Покупателем денежными средствами в российских рублях, путем перечисления денежных сумм на расчетный счет Поставщика не позднее срока, указанного в счете на поставляемый Товар (партию товаров).

4.3. В документах, подтверждающих оплату, в обязательном порядке указываются дата, номер счета.

4.4. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

4.5. В случае если Покупатель осуществил выборку Товара на сумму, меньше той, которую он заранее перечислил на расчетный счет Поставщика, оставшаяся сумма может быть использована Покупателем при покупке следующей партии Товара.

В случае если Покупатель осуществил выборку Товара на денежную сумму, превышающую перечисленную им на расчетный счет Поставщика, то денежная сумма за неоплаченный Товар вносится покупателем на расчетный счет Поставщика не позднее чем 10 дней с момента поставки (передачи) данного Товара (партии товаров) Покупателю.

4.6. По соглашению сторон возможна поставка Товара (партии товаров) с отсрочкой платежа. При отсрочке платежа денежная сумма за неоплаченный Товар (партию товаров), принятый Покупателем от Поставщика, вносится Покупателем на расчетный счет поставщика не позднее чем через 10 дней с момента поставки (передачи) данного товара (партии товаров) Покупателю.

4.7. В случае неоплаты стоимости Товара (партии товаров) в сумме и сроки, указываемые в счете на поставляемый Товар (партию товаров), заявка аннулируется. В этом случае Покупатель при последующей необходимости в приобретении Товара направляет Поставщику новую заявку и оплачивает товар в установленный срок.

4.8. В случае нарушения Поставщиком срока поставки, установленного п. 2.2 договора, Покупатель вправе приостановить выплату платежей пропорционально количеству дней, на которые задерживается поставка Поставщиком. При этом нарушение срока поставки Поставщиком не является основанием для отказа от договора и предъявления требований о возмещении убытков Покупателем.

5. Права и обязанности поставщика

5.1. Поставщик обязан:

5.1.1. Поставить товар в количестве, ассортименте и сроки, установленные настоящим Договором.

5.1.2. Одновременно с поставкой каждой партии Товара передать Покупателю все относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т. д.)

Читайте также:
Устный договор ГК РФ между физическими лицами

5.1.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до момента его передачи Покупателю или перевозчику.

5.1.4. Поставить товар свободным от прав третьих лиц.

5.1.5. Обеспечить упаковку Товара в тару, обеспечивающую сохранность Товара при транспортировке и хранении.

5.2. Поставщик вправе:

5.2.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков оплаты Товара.

6. Права и обязанности покупателя

6.1. Покупатель обязан:

6.1.1. Принять и оплатить на условиях настоящего Договора поставленный Товар.

6.2. Покупатель вправе:

6.2.1. В случае если Поставщик, получивший платеж за Товар, не исполняет обязанность по передаче Товара в установленный срок, потребовать от Поставщика передачи оплаченного Товара или возврата суммы предварительной оплаты за Товар, не переданный Поставщиком.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Договора.

7.2. В случае просрочки погашения образовавшейся в порядке, предусмотренном п. 4.5 и 4.6 настоящего Договора, задолженности. Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% от просроченной сумы за каждый день просрочки.

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, были урегулированы путем переговоров.

8.2. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем переговоров, то спор может быть разрешен в судебном порядке.

Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является обязательным для Сторон. Претензия направляется в письменном форме и подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.

Претензия рассматривается в течение 30 дней со дня получения. Ответ на претензию подписывается руководителями Сторон или их уполномоченными заместителями.

9.1. В случае возникновения обязательств непреодолимой силы, к которым относятся: стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений, распоряжений государственных органов, прямо или косвенно запрещающие указанные в договоре виды деятельности, препятствующие осуществлению сторонами своих функций по Договору, и иных обстоятельств, независящих от волеизъявления сторон, стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в течение разумно короткого срока с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой стороны известие о случившемся.

В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более трех месяцев или они и их последствия будут действовать более этого срока, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

10. Срок действия договора

10.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается в один год. Настоящий договор вступает в юридическую силу с момента его подписания Сторонами.

10.2. Если за один месяц до окончания действия договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о расторжении, то договор считается пролонгированным на тех же условиях и на тот же срок.

11. Изменение и расторжение договора

11.1. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение возможны по соглашению сторон.

Соглашение об изменении условий настоящего Договора и о его расторжении составляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями Сторон.

11.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством.

Сторона, прекращающая договорные отношения в одностороннем порядке, обязана предупредить об этом другую Сторону не менее чем за 30 дней до момента расторжения договора. При этом стороны обязаны выполнить все ранее принятые на себя по настоящему Договору обязательства.

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Сторонами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

12. Прочие условия

12.1. При изменении юридического адреса или платёжных реквизитов каждая из сторон Договора обязана информировать другую сторону письменно, не позднее, чем в 2-хдневный срок со дня возникновения этих изменений.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Читайте также:
Образец расчета неустойки по договору поставки

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

13. Юридические адреса и реквизиты сторон

Как составить

Контракт — это письменное соглашение участников сделки. Поставщик и заказчик утверждают существенные и несущественные условия, утверждают цену, сроки и порядок приемки.

Вот инструкция, как правильно составить договор поставки товара между продавцом и покупателем:

  1. Предварительно согласовать все условия.
  2. Составить письменное соглашение.
  3. Прописать преамбулу — вводную часть. В ней указать поставщика, заказчика, их должностных лиц и основания, по которым они принимают решение (устав, приказ, доверенность).
  4. Перечислить права, обязанности и требования сторон друг к другу. Обязательно оговорить предмет соглашения, сроки реализации, порядок сдачи-приемки и оплаты, ответственность сторон, прекращение действия соглашения и досудебное урегулирование спорных вопросов.
  5. Привести реквизиты участников, поставить подписи и печати.

Стороны

Поставщик и заказчик — это две стороны договора поставки: их полное и сокращенное наименование, Ф.И.О. представителей и основания для их действия пишут в преамбуле.

Существенные условия

Это условия, без утверждения которых контракт нельзя заключить. Существенные условия поставки в договоре поставки — это предмет соглашения, сроки доставки товара и требования участников, по которым необходимо достичь согласия (ст. 432 ГК РФ).

Что необходимо прописать:

  1. Предмет. Это название товара и его количество (п. 3 ст. 455 ГК РФ). Количество указывают в единицах измерения или денежном выражении. А в названии не стоит ссылаться исключительно на родовые признаки изделий. Единицы измерения всегда соответствуют характеристикам продукции.
  2. Сроки. Оговаривается период или конкретная дата доставки. Если срок в контракте не указан, он устанавливается в соответствии со ст. 314 ГК РФ (п. 7 постановления пленума ВАС РФ №18 от 22.10.1997).
  3. Требование о ведении продавцом предпринимательской деятельности (ст. 506 ГК РФ).

Условия о качестве и упаковке товара

В этом пункте стороны ссылаются на нормативы или конкретные ГОСТы. Здесь же прописывается гарантия и условия замены некачественной и дефективной продукции. Если есть необходимость, согласовывают упаковку, тару и маркировку.

Условия о порядке поставки и приемке

В любом соглашении необходимо утвердить порядок поставки по договору поставки продукции — ее сроки и периодичность. Доставку выполняют единовременно или партиями. Если товар поставят в несколько партий, надлежит составить график. Если графика и сроков нет, то доставку осуществляют каждый месяц ровными партиями.

Заказчик принимает продукцию, проверяет целостность упаковки и ее содержимое. После приемки участники сделки подписывают товарную накладную или акт. Допускается прописать в соглашении особый порядок приемки продукции, например, для опасных грузов или для отдельных продтоваров, с ограниченным сроком годности.

Порядок оплаты

Задача покупателя — принять и оплатить продукцию. Сроки и порядок взаиморасчетов прописывают в соответствующем пункте. В основном, это безналичная оплата на основании выставленного счета, товарной накладной и иных документов.

Если порядок взаиморасчетов не определен в соглашении, то основанием для перевода денег являются платежные поручения (ст. 516 ГК РФ).

Правила досудебного разрешения споров

Претензионный (досудебный) порядок урегулирования споров обязателен (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Отдельным пунктом контракта прописывают, как реализовывается претензионная работа и что служит основанием для расторжения соглашения.

Образец

Так выглядит образец договора на поставку товара 2020 года (покупка кирпича):

Договор купли продажи угля образец

от 30 октября 2020 года N 1512-ф

Об утверждении типовой формы договора поставки твердого топлива (уголь или дрова), заключенного между гражданином, организацией и (или) индивидуальным предпринимателем, осуществившем поставку твердого топлива и областным государственным учреждением социального обслуживания населения и акта поставки твердого топлива (уголь или дрова)

____________________________________________________________________
Утратил силу с 15.12.2020 на основании Приказа управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области от 15.12.2020 N 1808-ф.
____________________________________________________________________

1. Утвердить типовую форму договора поставки твердого топлива (уголь или дрова), заключенного между гражданином, организацией и (или) индивидуальным предпринимателем, осуществившем поставку твердого топлива (далее – Поставщик), и областным государственным бюджетным учреждением социального обслуживания населения, областным государственным казенным учреждением “Центр социальной поддержки граждан” (далее – договор, Учреждения) согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить типовую форму акта поставки твердого топлива (уголь или дрова) (далее – акт поставки) согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

3. Директорам Учреждений обеспечить:

заключение договора по типовой форме;

подписание акта поставки по типовой форме;

Читайте также:
Договор аренды стоянки автотранспорта образец

внесение соответствующих изменений в действующие договоры между Учреждениями и Поставщиками об обмене информацией и о возмещении расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате твердого топлива (уголь или дрова) и транспортных услуг на доставку этого топлива.

4. Отделу информационного обеспечения (Марков) опубликовать настоящий приказ на сайте управления социальной защиты и семейной политики области.

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 ноября 2020 г.

И.о. начальника управления социальной защиты и
семейной политики области
Д.А.Самородин

Приложение 1
Утверждена
приказом
управления социальной защиты и
семейной политики области
от 30.10.2020 N 1512-ф

Типовая форма договора поставки твердого топлива (уголь или дрова)

___________________________ “___” ____________ 20__ г.

(место заключения договора) (дата заключения договора)

Тамбовское областное государственное бюджетное (казенное) учреждение

(социального обслуживания населения) (нужное оставить)

именуемое в дальнейшем “Учреждение”, в лице директора “Учреждения”

Ф.И.О. (последнее – при наличии)

действующего на основании Устава _________________________________________,

утвержденного приказом управления социальной защиты и семейной политики

области от 20.03.2019 N 431-ф “Об утверждении Уставов Тамбовских областных

государственных бюджетных учреждений социального обслуживания населения”,

от 17.12.2019 N 2035-ф “Об утверждении Устава Тамбовского областного

государственного казенного учреждения “Центр социальной поддержки граждан”

(нужное оставить), с одной стороны,

Ф.И.О. (последнее – при наличии)

проживающий(ая) по адресу _________________________________________________

паспорт: серия _______________ N __________________________________________

льготная категория ________________________________________________________

именуемый(ая) в дальнейшем “Получатель”, с другой стороны, и

полное наименование юридического лица

именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице ________________________________

должность, Ф.И.О. (последнее – при наличии)

действующего на основании _________________________________________________

(устав, положение, лицензия, свидетельство и т.д.)

с третьей стороны, при совместном упоминании именуемые “Стороны”, заключили

настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору “Поставщик” обязуется поставить “Получателю” твердое топливо (уголь или дрова) (далее по тексту – Топливо), “Получатель” – принять Топливо, а “Учреждение” – оплатить поставленное “Поставщиком” Топливо и транспортные услуги для доставки этого Топлива “Получателю” в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных настоящим договором.

1.2. По настоящему договору получателем Топлива является “Получатель”.

1.3. Факт поставки Топлива “Получателю” подтверждается актом поставки твердого топлива (уголь, дрова) (далее – акт поставки Топлива), подписанный “Сторонами”.

2. Объем и стоимость поставленного Топлива

2.1. Объем и стоимость Топлива устанавливается исходя из норм потребления в год, установленных постановлением администрации области от 25.04.2017 N 372 (в редакции от 28.08.2020) “Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на территории Тамбовской области” (далее – Порядок) и средней стоимости одной тонны угля или одного плотного кубического метра дров, устанавливаемых постановлением администрации области от N “Об установлении на 20 год средней стоимости одной тонны угля и одного плотного кубического метра дров, используемой для предоставления мер социальной поддержки”.

2.2. “Поставщик” обязуется (нужное оставить):

2.2.1. поставить “Получателю” __________________ в объеме, утвержденном

(уголь или дрова)

Порядком, указанного в пункте 2.1 настоящего договора, в количестве

____________ (тонн, плотных куб. метров), на сумму ________________ рублей.

(цифрами и прописью)

2.2.2. поставить “Получателю” _____________________ в размере 50% (30%)

(уголь или дрова)

(нужное оставить) от объема, утвержденного Порядком, указанного в

пункте 2.1 настоящего договора, в количестве ________ (тонн, плотных куб.

метров), на сумму _________________________________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

2.3. “Получатель” обязуется оплатить “Поставщику” 50% (70%) (нужное

оставить) стоимости Топлива, поставленного на условиях

подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего договора, в сроки

2.4. “Учреждение” обязуется компенсировать “Поставщику” расходы в размере 50% (30%) (нужное оставить), связанные с поставкой Топлива, указанных в подпунктах 2.2.1, 2.2.2 пункта 2.2 настоящего договора.

3. Порядок доставки Топлива

3.1. Доставка Топлива осуществляется силами “Поставщика” к домовладению

“Получателя”, расположенному по адресу: ___________________________________

3.2. “Поставщик” обязуется предоставить транспортные услуги по доставке

________________ “Получателю” на расстояние _____________ км, при стоимости

(уголь или дрова)

доставки на 1 км ______ рублей, в сумме ___________________________ рублей.

(цифрами и прописью)

3.3. “Получатель” обязуется оплатить “Поставщику” 50% (70%) (нужное

оставить) стоимости транспортных услуг, указанных в пункте 3.2 настоящего

договора, в сроки ________________________________________________________.

3.4. “Учреждение” обязуется компенсировать “Поставщику” в размере 50% (30%) (нужное оставить) расходы, связанные с предоставлением “Поставщиком” транспортных услуг “Получателю”, указанных в пункте 3.2 настоящего договора.

3.5. Все расходы, связанные при приеме Топлива с обратной транспортировкой некачественного, несоответствующего условиям настоящего договора или несвоевременного поставленного Топлива, несет “Поставщик”.

Читайте также:
Кто является выгодоприобретателем по агентскому договору

3.6. “Поставщик” считается исполнившим обязательство по поставке Топлива, если доставил его в место, в сроки и в количестве, указанными в настоящем договоре.

4. Обязанности “Сторон”

4.1. “Поставщик” обязан:

4.1.1. Поставить Топливо “Получателю” путем отгрузки своим транспортом.

4.1.2. Передать “Получателю” Топливо надлежащего качества и в обусловленных настоящим договором количестве и на условиях настоящего договора.

4.1.3. Одновременно с поставкой Топлива подписать с “Получателем” акт поставки Топлива.

4.1.4. Извещать “Получателя” обо всех обстоятельствах, затрудняющих или

делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему договору в

течение _________________________________ с момента их возникновения.

4.1.5. В течение 15 дней с даты подписания акта поставки Топлива, передать в адрес “Учреждения” договор и акт поставки Топлива.

4.2. “Поставщик” вправе:

4.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Топлива и подписания документов в установленные сроки.

4.2.2. Запрашивать при необходимости у “Учреждения” дополнительные сведения о “Получателе”, влияющих на поставку Топлива или расчет стоимости предоставляемого Топлива.

4.3. “Получатель” обязан:

4.3.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие поставленного Топлива.

Договор на поставку товаров

Договор на поставку товаров представляет собой соглашение, в силу которого одна сторона передает производимый ею продукт другой стороне для его дальнейшего использования, за оговоренное соглашением денежное вознаграждение.

Гражданское законодательство регламентирует порядок и цели заключения такого договора. Главной особенностью настоящего договора является его целевое назначение, а именно, использование товара в предпринимательской деятельности.

Круг субъектов в рамках договора поставки ограничен. Так, субъектами могут выступать только юридические лица, или же индивидуальные предприниматели. Стороны по договору поставки именуются Поставщиком и Заказчиком.

Заключается договор на поставку товара строго в письменной форме. Исходя из указанного фактора, ниже мы разберем процесс оформления такого соглашения, попутно обратив внимание на включение разделов, которые необходимы для вступления договора в юридическую силу.

Преамбула

Договор на поставку товаров

ООО «Производство керамики», в лице генерального директора Степанова Николая Александровича, действующего в соответствии с Уставом общества, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны
И
ООО «Ремонтный центр», в лице генерального директора Матрёшкина Сергея Леонидовича, действующего в соответствии с Уставом общества, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны
Заключили настоящий договор о нижеследующем:

Преамбула договора включает в себя информацию, которая непосредственно связана с личными данными Контрагентов. Так, в тексте преамбулы фигурируют следующие положения:

  • Во-первых, разновидность заключаемой сделки (в нашем случае это – договор на поставку товаров).
  • Во-вторых, место, то есть город, в котором оформляется соглашение;
  • В-третьих, дата заключения договора;
  • В-четвертых, фамилия и инициалы представителей юридических лиц;
  • В-пятых, роли участников сделки.

Все вышеперечисленные позиции в совокупности представляют собой содержание преамбулы.

Далее в договоре прописываются разделы, содержащие существенные (без наличия которых договор не вступает в юридическую силу) и дополнительные (по усмотрению сторон) условия. Ниже мы представим образец каждого раздела по отдельности:

Предмет

Раздел о предмете выступает в роли базовой составляющей соглашения. В нашем случае, предметом является поставка определенного договором товара. В разделе необходимо указать наименование товаров, а также, в каком количестве они будут поставляться. Итак, положения, связанные с предметом соглашения, в тексте документа прописываются следующим образом:

В соответствии с настоящим соглашением Поставщик осуществляет поставку произведенных им товаров:
• Керамическая плитка;
• Керамический гранит;
• Фасонные изделия из натурального камня.
Информация о количестве, ассортименте, наименовании и весе указанных товаров закреплена в тексте Приложения 1 к настоящему соглашению.
Целевое назначение товаров не связано с личным и семейным пользованием. Товары предназначены для осуществления предпринимательской деятельности.
Порядок, способ и сроки оплаты товаров определен в Приложении 1 к настоящему соглашению.

Права и обязанности сторон

Настоящий раздел предусматривает перечень обязательств Контрагентов в рамках настоящего соглашения. Помимо обязанностей, в указанном разделе прописываются положения о правах сторон. Все это в купе образует порядок действий Контрагентов в рамках настоящего договора.
Примерные формулировки, которые фигурируют в таком разделе, мы представим ниже:

Заказчик вправе:
• Требовать от Поставщика поставки указанных в договоре товаров.
• Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего соглашения.
Заказчик обязуется:
• В порядке и в сроки, которые прописаны в Приложении 1 к настоящему договору, оплатить заявленные в договоре товары. .
• Нести ответственность в случае нарушения условий договора, или неисполнения исполнения обязательств по настоящему соглашению.
• Исполнять свои обязательства в строгом соответствии с условиями, закрепленными в тексте настоящего соглашения.
Поставщик вправе:
• Требовать от Заказчика оплаты поставляемых им товаров в соответствии с положениями Приложения 1 к настоящему договору.
• Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего соглашения.
Поставщик обязуется:
• Осуществить поставку указанных в договоре товаров в срок, предусмотренный положениями Приложений 1 к настоящему договору.
• Обеспечить соответствие оговоренному сторонами ассортименту, наименованию и количеству товаров.
• Нести ответственность в случае нарушения условий договора, или неисполнения исполнения обязательств по настоящему соглашению.
• Исполнять свои обязательства в строгом соответствии с условиями, закрепленными в тексте настоящего соглашения.

Читайте также:
Как рассчитать неустойку по договору поставки

Заключительные положения

В таком разделе отражаются положения, которые по своему существу не связаны с вышеперечисленными разделами, но имеют значение при заключении договора. Их формулировки выглядят следующим образом:

• Настоящее соглашение приобретает юридическую силу с момента его подписания Контрагентами.
• Товар передается заказчику путем составления акта приема-передачи товаров.
• В случае возникновения каких-либо разногласий или споров, стороны разрешают их путем переговоров.
• В случае если стороны не приходят к компромиссу, все споры разрешаются в судебном порядке.
• Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
• Подписание соглашения может осуществляться в электронном варианте.

Заключение

В конце документа указывается информация о юридических адресах и реквизитах сторон. Далее Контрагенты ставят свои подписи, и после этого договор на поставку товаров считается заключенным.

Договор купли-продажи: скачать бланк и образец

Когда одна сторона передает товар в собственность другой, оформляют договор купли-продажи. Скачать бланк и образец можно бесплатно на этой странице.

Получите бланк бесплатно!

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе печати документов МойСклад, где вы совершенно бесплатно сможете:

  • Скачать интересующий вас бланк в формате Excel или Word
  • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)

В Гражданском кодексе перечислены случаи, когда нужен договор в письменном виде:

  • если стоимость товара больше 10 тысяч рублей,
  • если заключается договор купли-продажи товара между юридическим и физическим лицом,
  • если происходит продажа недвижимости.

Типовой договор купли-продажи товара: образец

Получите бланк бесплатно!

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе печати документов МойСклад, где вы совершенно бесплатно сможете:

  • Скачать интересующий вас бланк в формате Excel или Word
  • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)

В договоре отмечают важные для сделки моменты. Не пишите лишнего, чтобы не перегружать документ несущественной информацией. . В основном в нем указывают:

  • дату подписания,
  • место составления,
  • полные данные участников сделки,
  • информацию о товаре: характеристики, стоимость и т.д,
  • все об оплате,
  • права и обязанности сторон,
  • способы решения споров,
  • реквизиты сторон и их подписи и печати.

Используйте наш бланк договора купли-продажи — простой вариант при необходимости можно дополнить любыми пунктами. Далее рассмотрим наиболее популярные виды договоров.

Договор купли-продажи товара между юридическими лицами: образец

Договор купли-продажи между физическими лицами: образец

Распечатать бланк договора купли-продажи

В сервисе МойСклад есть специальный раздел для договоров: вы сможете создавать документы, вести их учет, отслеживать суммы и сроки по ним. Можно завести собственные шаблоны и с их помощью быстро печатать договоры для ваших клиентов: реквизиты будут заполняться автоматически.

Создайте договор купли-продажи онлайн!

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе МойСклад — вы совершенно бесплатно сможете:

  • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)
  • Скачать нужный бланк в Excel или Word

Реестр договоров можно настроить так, как удобно. Например, если привязать договор к документам приемки, отгрузки и платежа, в списке будет видно, что исполнено, а что оплачено.

В зависимости от специфики бизнеса потребуются и другие виды договоров купли-продажи товара:

  • с предоплатой,
  • в рассрочку,
  • в розницу,
  • бывшего в употреблении,
  • под реализацию.

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

Договор купли-продажи товара с предоплатой

Получите бланк бесплатно!

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе печати документов МойСклад, где вы совершенно бесплатно сможете:

  • Скачать интересующий вас бланк в формате Excel или Word
  • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)

Договор купли-продажи товара с предоплатой должен содержать пункт о том, что покупатель обязуется оплатить покупку полностью или частично до передачи товара. Оплата должна пройти в срок, указанный в договоре.

Читайте также:
Договор купли продажи сруба между физическими лицами

Предоплата может быть нескольких видов:

  • полная — составляет полную стоимость сделки,
  • частичная (аванс) — оговоренная заранее фиксированная сумма или процент,
  • револьверная — осуществляется, когда поставка товара происходит регулярно в течение длительного времени.

Предоплата — частое условие сделки, поэтому удобно, когда процесс автоматизирован. Например, в такой системе учета как МойСклад — у нас можно принимать предоплату от покупателей. Можно внести полную или частичную стоимость товара. После оформления предоплаты клиент может забрать покупку или вернуть деньги. Опция работает как в основном приложении, так и в кассовой программе. Таким образом, создать договор с предоплатой легко — вы будете видеть все заказы с такой формой оплаты.

Договор купли-продажи товара с рассрочкой платежа: образец

Получите бланк бесплатно!

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе печати документов МойСклад, где вы совершенно бесплатно сможете:

  • Скачать интересующий вас бланк в формате Excel или Word
  • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)

Договор купли-продажи товара в рассрочку — соглашение, при котором платеж производится не полной суммой, а по частям. Чаще всего такой документ оформляют при покупке в кредит.

Договор купли-продажи под реализацию товара: образец

Получите бланк бесплатно!

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе печати документов МойСклад, где вы совершенно бесплатно сможете:

  • Скачать интересующий вас бланк в формате Excel или Word
  • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)

Договор купли-продажи под реализацию товара — это по сути то же самое, что и договор комиссии на реализацию товара. Но есть одно важное отличие. По договору комиссии право собственности не переходит к комиссионеру. Если вам нужен именно договор купли-продажи под реализацию, скачайте его здесь.

Договор розничной купли-продажи товара: образец

Получите бланк бесплатно!

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе печати документов МойСклад, где вы совершенно бесплатно сможете:

  • Скачать интересующий вас бланк в формате Excel или Word
  • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)

По договору розничной купли-продажи продавец передает покупателю товар исключительно для некоммерческой деятельности. Это может быть личное, семейное, домашнее или любое другое использование, не связанное с предпринимательством.

Продавцом по такому договору могут быть как физлица, так и юрлица, которые торгуют в розницу. Покупателем тоже может быть юридическое лицо, но при этом оно не имеет права использовать купленный товар для предпринимательской деятельности.

Договор купли-продажи бывшего в употреблении товара

Получите бланк бесплатно!

Зарегистрируйтесь в онлайн-сервисе печати документов МойСклад, где вы совершенно бесплатно сможете:

  • Скачать интересующий вас бланк в формате Excel или Word
  • Заполнить и распечатать документ онлайн (это очень удобно)

Договор купли-продажи товара, бывшего в употреблении, важно составить так, чтобы покупатель потом не смог предъявить претензии. Например, добавить пункт о том, что покупатель перед покупкой осмотрел товар, согласен с его состоянием и характеристиками. Если его пропустите — покупатель может потребовать снизить цену или вообще откажется исполнять договор.

Далее разберем ответы на часто задаваемые вопросы о составлении договоров купли-продажи разных видов.

Мы продаем товар юрлицу, которое зарегистрировано в Белоруссии, какой документ нам нужно оформить?

Вам нужен договор международной купли-продажи товаров. Российскими участниками такой сделки могут быть юрлица или ИП, находящиеся в России. Международная купля-продажа включает и поставку продаваемых товаров — этот пункт надо обязательно указать в договоре.

Вам нужно оформить приложение к договору купли-продажи товара. Таким способом можно приложить к основному любые другие документы. Например, графики поставок или прайс-листы.

А актуальный в 2021 бланк договора купли-продажи бесплатно скачать можно здесь.

За образец договора купли-продажи между ООО и физическим лицом мы взяли простую типовую форму. Можно ли так делать или есть специальная форма договора?

Можно. Специальный формы такого договора нет, вы можете добавлять свои пункты в типовой документ, например, в наш.

Нам нужен образец договора купли-продажи между ИП и юридическим лицом, есть ли в нем какие-то нюансы?

Нет. Вы можете взять обычный типовой договор, но не забудьте указать в нем паспортные данные индивидуального предпринимателя. Бесплатно скачать договор купли-продажи товара (образец 2021 года) можно здесь.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: